Search

  • Search

    N05.60 MP-230028 - BSA Grandson - Areuse renouvellement - Travaux de génie civil pour le renouvellement des installations BSA sur la N05 entre Grandson et Vaumarcus (ID 12160)

    Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

    N05.60 MP-230028 - BSA Grandson - Areuse renouvellement - Travaux de génie civil pour le renouvellement des installations BSA sur la N05 entre Grandson et Vaumarcus (ID 12160)

    1. Competition notice published

      Oct 1, 10:25 PMOctober 1, 2026 10:25 PM

    2. Tender submission deadline

      Nov 23, 10:59 PMNovember 23, 2026 10:59 PM

    3. Contract start date

      Mar 1, 12:00 AMMarch 1, 2027 12:00 AM

    4. Tender validity period

      May 22, 9:59 PMMay 22, 2027 9:59 PM

    5. Contract end date

      Dec 31, 12:00 AMDecember 31, 2029 12:00 AM

    Brief

    Switzerland: Tenders/Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac/N05.60 MP-230028 - BSA Grandson - Areuse renouvellement - Travaux de génie civil pour le renouvellement des installations BSA sur la N05 entre Grandson et Vaumarcus (ID 12160)
    Brief

    L'Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac, a besoin de travaux de génie civil pour le renouvellement des installations BSA sur la N05 entre Grandson et Vaumarcus en Suisse. Ces travaux comprennent le remplacement de passages de terre-plein central, la construction de portiques et potences de signalisation, la construction de batteries de tubes et chambres pour réseaux BSA, la démolition de fondations de candélabres, des renforcements localisés de la voûte du tunnel de Concise, le remplacement de dispositifs de retenue des véhicules, des modifications dans les locaux techniques du tunnel de Concise et de la tranchée couverte d’Onnens est, ainsi que la construction d’un local technique au portail ouest du tunnel de Concise. Les critères d'attribution sont le prix (40%), la qualité du soumissionnaire et l'expérience des personnes clés (15%), la qualité et la plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux (15%), la durée de construction (15%), et la qualité/plausibilité de l'offre (15%). Les exigences de qualification incluent la capacité économique et financière, l'aptitude à exercer l'activité professionnelle (inscription au registre du commerce) et la capacité technique et professionnelle (qualifications éducatives et professionnelles pertinentes).

    About the bid

      Ce lot comporte les travaux principaux suivants : - Remplacement de passages de terre-plein central - Construction de portiques et potences de signalisation - Construction de batteries de tubes et chambres pour réseaux BSA - Démolition de fondations de candélabres - Renforcements localisés de la voûte du tunnel de Concise (tube Jura et tube Lac) - Remplacement de dispositifs de retenue des véhicules - Locaux techniques du tunnel de Concise (est et ouest) : création de nouvelles réservations dans les parois et dalles existantes et construction de nouvelles de parois - Local technique de la tranchée couverte d’Onnens est : création de nouvelles réservations dans les parois et dalles existantes et construction de nouvelles de parois Construction d’un local technique au portail ouest du tunnel de Concise

      Contact phone
      +41584618711
      Contact email
      marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
      Address
      Route de la Gare 93, 1470 Estavayer-le-Lac

    Custom Assessment Criteria

    Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.

    Award Criteria

    • Description

      Eléments de preuve : liste de prix, devis descriptif Eléments de jugement : Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques.

      Evaluation Method

      La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 30 % ou plus à celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes.

    • Description

      Eléments de preuve : - Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable - CV des personnes-clés (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) Eléments de jugement : - Formation de base et continue en relation avec les domaines concernés par le projet. - Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de référence.

    • Description

      Eléments de preuve : - Rapport technique ; - Programme des travaux. Eléments de jugement : - Plausibilité : concordance entre le programme des travaux et les ressources et moyens ; - Méthode de travail, ressources et coordination des équipes ; - Contenu, structures et niveau de détails du programme des travaux (informations sur toutes les phases essentielles du chantier) ; - Qualité et clarté des documents.

    • Description

      Eléments de preuve : - Programme des travaux ; - Rapport technique. Eléments de jugement : - Durée des travaux ;

    • Description

      Eléments de preuve : - Rapport technique et analyse de la durabilité ; - Organigramme ; - Analyse des risques inhérents au projet ; - CV des responsables nommés dans l'organigramme Eléments de jugement : Rapport technique et analyse de la durabilité : - Pertinence des procédures d'exécution ; - Adéquation des machines et de l'inventaire utilisés pour la réalisation de l'ouvrage ; - Rationalisation des moyens et méthodes pour la protection de l'environnement. Organigramme : - Pertinence et adéquation de l'organisation ; Analyse des risques : - Pertinence des risques spécifiques à la réalisation du projet ; - Adéquation des mesures proposées pour éliminer ou réduire les risques et des responsables des mesures. Pour toutes les preuves : - Qualité et clarté des documents.

    Qualification requirements

      Found no qualification requirements in the contract notice.

    Previous Contract Winners

    Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.

    See the full notice

    Contracting authority
    Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac
    Title
    N05.60 MP-230028 - BSA Grandson - Areuse renouvellement - Travaux de génie civil pour le renouvellement des installations BSA sur la N05 entre Grandson et Vaumarcus (ID 12160)
    Type
    CompetitionPrequalification
    Main code
    45233110Motorway construction works
    Supplemental codes

    No supplemental codes from buyer…

    Active similar competitions

    • Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

      Anleggs- og infrastrukturbygging

      N09.48 MP-160035 - Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes - Lot 4 - Réfection des revêtements (ID 10979)

      L'Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac, a besoin de services de travaux pour la réfection des revêtements sur la N09 entre les km 1.050 et 7.190 en Suisse. Les travaux comprennent le fraisage d'enrobés bitumineux (environ 221 000 m²), la mise en œuvre de 31 000 tonnes d'enrobés bitumineux selon deux structures distinctes, divers travaux de réfection d'enrobés et la suppression partielle du système d'aspersion de saumure. Les travaux seront réalisés de nuit. Les offres seront évaluées sur la base du prix (40%), de l'expérience des personnes-clés (15%), de la qualité et de la plausibilité du programme de construction (15%), de la durée de construction (15%) et de la qualité/plausibilité de l'offre (15%). Les critères de sélection sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.

      CompetitionSep 14, 2026
      Nov 13, 2026(36 days)

    • Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

      Veibygging og asfaltarbeid

      N12.80 MP-230024 - Jct de Guin - bretelles - Lot GC – travaux de génie civil (ID 12074)

      Das Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac, benötigt Bauarbeiten für die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Autobahnanschlussstelle Düdingen und die Verbreiterung der Ausfahrt von Bern. Die Arbeiten umfassen auch die Anpassung des Entwässerungssystems und der Beleuchtung sowie der Beschilderung und Markierung. Die zu liefernden Mengen umfassen 450 m3 Aushub, 900 m3 GNT 0/45, 220 m Bordsteine, 525 t Beläge und 30 m Kanalisationen. Die Zuschlagskriterien sind Preis (40%), Qualität des Bieters – Erfahrung der Schlüsselpersonen (15%), Qualität und Plausibilität des Bauprogramms in Bezug auf den Arbeitsablauf (15%), Bauzeit (15%) und Qualität/Plausibilität des Angebots (15%).

      CompetitionSep 3, 2026
      Oct 23, 2026(15 days)

    • Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

      Riving og miljøsanering

      N12.72 MP-160047 - Réf. Ponts Cucloz, Denève, Saumont - Lot GC2 - Travaux de génie civil (ID 11895)

      L'Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac, en Suisse, a besoin de services de génie civil pour le remplacement des joints de chaussée, la mise en conformité sismique et l'assainissement de trois ponts autoroutiers (Pont de Cucloz, Pont sur La Denève et Pont de Saumont) sur la N12 entre l'échangeur de La Veyre et Châtel-St-Denis. Les travaux comprennent la démolition, l'excavation, le remblayage, le bétonnage, l'ancrage permanent des culées, la protection hydrophobe des parapets, les installations de chantier, les travaux sur les conduites et canalisations (y compris les bacs de récolte des joints de chaussée), ainsi que les travaux d'étanchéité et de revêtement. Les travaux se dérouleront dans le domaine autoroutier avec gestion de trafic et phasage transversal séquentiel, incluant des travaux de nuit pour certaines phases critiques. Les critères d'attribution sont le prix (40%), la qualité du soumissionnaire et l'expérience des personnes clés (15%), la qualité et la plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux (15%), la durée de construction (15%), et la qualité/plausibilité de l'offre (15%).

      CompetitionSep 29, 2026
      Nov 9, 2026(32 days)

    • Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

      Rådgivende ingeniørtjenester for bygg og anlegg

      N20.71 MP-180010 - NEB Contournement Le Locle - BAMO ET DGT pour phases 41-53 (ID 12001)

      Das Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac (Schweiz) benötigt Dienstleistungen für das Projekt "N20.71 MP-180010 - NEB Contournement Le Locle", welches den Bau einer Umgehungsstraße mit einem Tunnel umfasst. Die Leistungen umfassen die Unterstützung des Bauherrn (BAMO) und die allgemeine Bauleitung (DGT) für die Bereiche Tiefbau (GC) sowie Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA), hauptsächlich für die Phasen der Ausschreibung (SIA 41) bis zur Inbetriebnahme (SIA 53). Die Zuschlagskriterien sind: Besondere Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen (Projektleiter/BAMO-Verantwortlicher 15%, DGT-GC-Verantwortlicher 15%, DGT-BSA-Verantwortlicher 5%), Preis (25%), Besondere Kompetenzen und Referenzen des Bieters (20%), sowie Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, Qualitätsmanagementkonzept, Risikoanalyse, Nachhaltigkeitsanalyse (20%).

      CompetitionSep 1, 2026
      Nov 24, 2026(47 days)

    • Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune

      N21.12 MP-190074 - NEB Les Toules court terme - Assainissement et renforcement de 4 ponts/demi-ponts (ID 12132)

      L'Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune, Suisse, a besoin de services de construction pour l'assainissement et le renforcement de 4 ponts/demi-ponts sur la route nationale N21 à Bourg-Saint-Pierre (entre les Km 34.240 et 39.490). Les travaux sont prévus pour 2027 et le trafic sur la N21 doit être maintenu pendant toute la durée des travaux. Les critères d'attribution sont le prix (40%), la durée de construction (15%), la qualité/plausibilité de l'offre (15%), la qualité du soumissionnaire (15%) et la qualité et plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux (15%).

      CompetitionSep 24, 2026
      Nov 20, 2026(43 days)