Search

  • Search

    Procedura wykonawcza pn. „Zakup licencji CISCO oraz usług wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy na potrzeby sądów apelacji krakowskiej”

    Sąd Apelacyjny w Krakowie

    Procedura wykonawcza pn. „Zakup licencji CISCO oraz usług wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy na potrzeby sądów apelacji krakowskiej”

    1. Supplier selection

      Jul 3, 12:00 AMJuly 3, 2025 12:00 AM

    2. Contract signed

      Jul 8, 12:00 AMJuly 8, 2025 12:00 AM

    3. Result notice published

      Jul 14, 7:21 AMJuly 14, 2025 7:21 AM

    4. Contract end date

      Sep 30, 12:00 AMSeptember 30, 2025 12:00 AM

    Brief

    Poland: Tenders/Sąd Apelacyjny w Krakowie/Procedura wykonawcza pn. „Zakup licencji CISCO oraz usług wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy na potrzeby sądów apelacji krakowskiej”

    Awarded

    The competition has ended and a winner has been selected.

    Brief

    Programvareprodukter og lisenser

    1. Przedmiotem Umowy jest dostawa produktów wskazanych w Cenniku i świadczenie usług wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy, w zakresie oprogramowania Producenta, których rodzaje i ilości zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy – Formularzu odpowiedzi na Wniosek o zamówienie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 do Umowy ramowej. 3. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony przedmiot Umowy będzie spełniał wszystkie wymagania wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy ramowej. 4. Lokalizacja dostawy: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków. 5. Termin dostarczenia produktów wynosi do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wykonawczej, z zastrzeżeniem, że okres korzystania z poszczególnych zamawianych produktów został wskazany w Tabeli wyceny ( łącznie 36 miesięcy). 6. Termin dostarczenia harmonogramu usług towarzyszących dotyczących wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy, wynosi do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy wykonawczej. Wykonawca będzie świadczył ww. usługi, zgodnie z zaakceptowanym przez Strony umowy wykonawczej harmonogramem usług towarzyszących. Maksymalny termin wykonania usług wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy do dnia 30.09.2025 roku.

    Result

    Winner
    NTT Poland sp. z o.o.
    Other bidders
    • Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
    Contract value
    PLN 335,396
    Maximum framework agreement value
    Up to PLN 51,038,823

    About the bid

      1. Przedmiotem Umowy jest dostawa produktów wskazanych w Cenniku i świadczenie usług wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy, w zakresie oprogramowania Producenta, których rodzaje i ilości zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy – Formularzu odpowiedzi na Wniosek o zamówienie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 do Umowy ramowej. 3. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony przedmiot Umowy będzie spełniał wszystkie wymagania wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy ramowej. 4. Lokalizacja dostawy: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków. 5. Termin dostarczenia produktów wynosi do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wykonawczej, z zastrzeżeniem, że okres korzystania z poszczególnych zamawianych produktów został wskazany w Tabeli wyceny ( łącznie 36 miesięcy). 6. Termin dostarczenia harmonogramu usług towarzyszących dotyczących wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy, wynosi do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy wykonawczej. Wykonawca będzie świadczył ww. usługi, zgodnie z zaakceptowanym przez Strony umowy wykonawczej harmonogramem usług towarzyszących. Maksymalny termin wykonania usług wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy do dnia 30.09.2025 roku.

      Contact phone
      +48 124175466
      Contact email
      zamowienia@krakow.sa.gov.pl
      Address
      ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

    Custom Assessment Criteria

    Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.

    Award Criteria

    • Description

      Cena

    Qualification requirements

      Found no qualification requirements in the contract notice.

    Previous Contract Winners

    Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.

    See the full notice

    Contracting authority
    Sąd Apelacyjny w Krakowie
    Title
    Procedura wykonawcza pn. „Zakup licencji CISCO oraz usług wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy na potrzeby sądów apelacji krakowskiej”
    Type
    ResultFramework agreementPrequalification
    Main code
    48517000IT software package
    Supplemental codes
    48500000Communication and multimedia software package48600000Database and operating software package72000000IT services: consulting, software development, Internet and support72220000Systems and technical consultancy services
    Location
    Miasto Kraków

    Active similar competitions

    • Sąd Apelacyjny w Krakowie

      Nettverk og telekommunikasjon

      Dostawa przełączników sieciowych, licencji oraz voucherów szkoleniowych na potrzeby sądów apelacji krakowskiej

      Sąd Apelacyjny w Krakowie potrzebuje dostawy przełączników sieciowych, licencji oraz voucherów szkoleniowych na potrzeby sądów apelacji krakowskiej. Czas trwania zamówienia wynosi 45 dni. NTT Poland sp. z o.o. posiada obecnie podobne kontrakty. Kryteria oceny ofert to cena (65%), skrócenie terminu realizacji zamówienia (15%), okres gwarancji (10%) oraz dodatkowa funkcjonalność (10%). Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej jedną umowę na dostawę urządzeń sieciowych (przełączników sieciowych, urządzeń brzegowych sieci) o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto.

      CompetitionOct 8, 2026
      Oct 20, 2026(9 days)

    • GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU

      IT-drift og support

      Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firm Cisco i Palo Alto

      GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU potrzebuje usług serwisu i asysty technicznej dla urządzeń firm Cisco i Palo Alto oraz systemu monitorowania infrastruktury MSS przez 3 lata. Usługi te obejmują wszelkie działania, w tym zdalne, niezbędne do usunięcia wad sprzętu lub oprogramowania i przywrócenia ich sprawności technicznej. Usługi będą świadczone w siedzibie zamawiającego przy ul. E. Orzeszkowej 2 w Elblągu lub zdalnie. Kryteria oceny ofert to cena (60%) i czas usunięcia awarii programowych lub błędów konfiguracyjnych (40%).

      CompetitionOct 6, 2026
      Nov 16, 2026(36 days)

    • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

      Databaser og databasesystemer

      Odnowienie licencji oprogramowania do informatyki śledczej

      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potrzebuje odnowienia licencji oprogramowania do informatyki śledczej na okres 1098 dni. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 odrębnych części, a szczegółowy opis i zakres zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy. Usługi mają być świadczone w Warszawie. Kryterium oceny ofert jest cena (100%). Firmy MEDIA Sp. z o.o. i ProCertiv Sp. z o.o. posiadają obecnie podobne kontrakty.

      CompetitionSep 18, 2026
      Oct 20, 2026(9 days)

    • Województwo Podkarpackie

      Programvareprodukter og lisenser

      Dostawa licencji oraz wsparcia technicznego wraz ze sprzętem serwerowym

      Województwo Podkarpackie potrzebuje dostawy licencji oraz wsparcia technicznego wraz ze sprzętem serwerowym, zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 4 do SWZ. Zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od udzielenia zamówienia. Kryterium oceny ofert jest cena (100%).

      CompetitionSep 25, 2026
      Oct 27, 2026(16 days)

    • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

      Zakup i dostawa oprogramowania do informatyki śledczej

      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potrzebuje zakupu i dostawy oprogramowania do informatyki śledczej, w tym 2 licencji, z realizacją dostawy w ciągu 20 dni od zawarcia umowy oraz wsparciem technicznym przez 12 miesięcy od odbioru licencji. Całkowity czas trwania zamówienia to 385 dni. Media Sp. z o.o. ma dziś podobną umowę. Oferty będą oceniane wyłącznie na podstawie ceny (100%).

      CompetitionSep 8, 2026
      Oct 14, 2026(3 days)