5752425023 L162 Namur – Luxembourg, tronçon Jemelle -- Grupont Modernisation de l’Axe 3 : rectification de tracé, renouvellement de voies et de quais.
Expired
The competition has expired without a winner being announced.
Jernbane- og infrastrukturbygging
Infrabel sa (België) heeft behoefte aan bouwwerkzaamheden voor de modernisering van de spoorlijn L162 Namur – Luxemburg, specifiek het traject Jemelle – Grupont. Het project omvat de rectificatie van het tracé, de vernieuwing van sporen en perrons, en de gedeeltelijke uitrusting van de vernieuwde perrons. De werkzaamheden zijn verdeeld in een vaste tranche voor de begeleiding van Infrabel's zeef- en dwarsliggervernieuwingsmachines, ballastvernieuwing (met of zonder funderingsvernieuwing), tracérectificatie en perronvernieuwing (verhoging en verlenging), en een voorwaardelijke tranche voor de resterende perronuitrusting. De gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving, waarbij de prijs (totale prijs van de meting – alle tranches inbegrepen, exclusief btw) wordt gecorrigeerd met een fictieve korting afhankelijk van het CO2-ambitieniveau van de inschrijver.
About the bid
- Contact phone
- +32 00000000
- Contact email
- 41533.support1030@infrabel.be
- Address
- rue Ernest Solvay 1, 4000 Liège
Le présent marché est un marché de travaux. L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans déposés, le métré et les divers documents du marché de référence. ll est question d’un marché à tranches, comprenant une tranche ferme portant sur l’accompagnement du train de criblage C75 d’Infrabel, l’accompagnement du train de renouvellement de traverses P93 d’Infrabel, le renouvellement de ballast avec ou sans renouvellement de fondation , la rectification du tracé de voies, le renouvellement (rehausse et allongement) de quais et l’équipement partiel des quais renouvelés ainsi qu’une tranche conditionnelle portant sur la réalisation de la partie de l’équipement des quais. L'exécution de travaux génère d’importantes émissions de CO2. Infrabel a l'ambition de réduire ses émissions de CO2 lors de l'exécution de ses marchés publics de travaux. La réalisation de cette ambition n'est possible qu’avec l’engagement actif de ses cocontractants. Pour cette raison, les clauses de l’échelle de performance CO2 sont d’application dans ce marché public, par lesquelles les soumissionnaires s’efforçant de réduire leurs émissions de CO2 sont récompensés par l’octroi d’un avantage dans le classement des offres.
Custom Assessment Criteria
Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.
Award Criteria
Description
L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est déterminée sur la base du prix (prix total du métré – toutes tranches comprises, TVA non comprise, réduction fictive déduite en fonction du niveau d'ambition CO2 du soumissionnaire.
Qualification requirements
Found no qualification requirements in the contract notice.
Previous Contract Winners
Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.
See the full notice
- Contracting authority
- Infrabel sa
- Title
- 5752425023 L162 Namur – Luxembourg, tronçon Jemelle -- Grupont Modernisation de l’Axe 3 : rectification de tracé, renouvellement de voies et de quais.
- Type
- Main code
- Supplemental codes
- Location
- Arr. Namur
No supplemental codes from buyer…