Search

  • Search

    Désignation de prestataires pour le suivi des chantier de reconstruction des Berges de la Vesdre

    SPI

    Désignation de prestataires pour le suivi des chantier de reconstruction des Berges de la Vesdre

    1. Competition notice published

      15. mai kl. 20:0015. mai 2025 kl. 20:00

    2. Result notice published

      8. juli kl. 20:008. juli 2025 kl. 20:00

    3. Contract signed

      9. juli kl. 00:009. juli 2025 kl. 00:00

    4. Contract start date

      1. aug. kl. 00:001. august 2025 kl. 00:00

    5. Contract end date

      31. juli kl. 00:0031. juli 2026 kl. 00:00

    Brief

    Belgium: Tenders/SPI/Désignation de prestataires pour le suivi des chantier de reconstruction des Berges de la Vesdre

    Awarded

    The competition has ended and a winner has been selected.

    Brief

    Byggeteknisk konsulentvirksomhet

    Le contexte SPI -Agence de développement pour la Province de Liège- a reçu pour mission de la Région wallonne de mettre en œuvre les ‘Travaux de reconstruction résiliente des berges du bassin de la Vesdre’ suite aux inondations de juillet 2021. Une équipe a été mise en place au sein de SPI pour mener à bien cette mission, dont la durée est aujourd’hui établie jusque fin 2027, avec prolongation possible jusque fin 2028. Via le Programme 319 du Plan de Relance de la Wallonie, il s’agit de réaliser, en collaboration avec les gestionnaires des cours d’eau et en concertation les autres acteurs concernés, notamment les communes, services SPW, AIDE,… d’importants chantiers visant à réduire au mieux le risque d’inondation en cas de nouvelle crue. Une collaboration étroite entre le SPW-Direction des Cours d’Eaux Non Navigables et SPI, est instaurée depuis plusieurs mois, et se poursuivra pendant toute la durée du projet. SPI recherche rapidement deux prestataires expérimentés pour la supervision et la surveillance de ces chantiers. Le présent marché est considéré comme un marché intuitu personae, c'est-à-dire conclu en considération des personnalités des prestataires. Par conséquent, les sociétés de mise à disposition de personnel ne sont pas autorisées à déposer offre. Le pouvoir adjudicateur entend avoir un lien contractuel direct avec les prestataires. Objet du marché Le marché a pour objet la désignation de surveillants de chantier expérimentés, qui seront chargés de la gestion, de la coordination et de la supervision des travaux de construction, dans le respect des délais, de la qualité et de la sécurité. Ces personnes devront s’insérer dans l’équipe de SPI, et intervenir sur les chantiers de reconstruction des berges localisés sur le territoire du bassin versant de la Vesdre. Les travaux concernent de nombreux type de travaux, tels que : déplacement ou élargissement d’un cours d’eau, suppression de seuils/barrages, construction/modification d’ouvrages de berges, nouveaux ouvrages d’infrastructures et de génie civil, création de berges naturelles, créations de zones d’expansion de crues, aménagements hydromorphologiques et/ou favorables à la biodiversité, renaturation, etc… Occasionnellement et si besoin, SPI pourrait confier aux prestataires l’une ou l’autre mission ponctuelle liée à ses propres chantiers de construction. Contenu de la mission Responsabilités : Veiller au respect du cahier des charges, du délai, de la qualité du travail, des autorisations et du budget. Assurer le suivi administratif et technique des chantiers. Tâches avant le début du chantier 1. Prendre connaissance du dossier, réunion d’information avec le coordinateur de projets et les divers acteurs ; 2. Prendre connaissance de tous les documents du marché ; 3. Vérifier tous les documents administratifs des entreprises liés au dossier et les remettre au Coordinateur, notamment cautionnement, assurance, ONSS, planning, système d'enregistrement des présences, documents spécifiques demandés dans le cahier des charges,… 4. Organiser le début de chantier : - planifier une réunion préalable avec entreprise, impétrants et partenaires (Commune, Police,...) - valider la date de début de marché Tâches pendant le chantier 5. Participer aux réunions de chantier : codirection de la réunion, médiation, arbitrage, conseil et décision finale. Faire un compte-rendu rapide par écrit. 6. Vérifier les rapports de chantier et faire ses remarques au coordinateur qui transmet son accord; 7. Vérifier les documents administratifs des entreprises : fiches sous-traitants, fiches techniques, journal des travaux, PPSS (entreprise + sous-traitants), planning, enregistrement des présences. Spécifier dans le document type « compte-rendu » quels documents ont été remis, s’ils ont été contrôlés et quelle suite à donner. 8. Vérifier la conformité technique des travaux (CSCH, Normes, Code de bonnes pratiques, …) ; soit RAS, soit faire remarques dans le compte-rendu. 9. Assurer la gestion des impétrants (pour un chantier bâtiment) : - s'assurer que le bâtiment dispose d'un N° de Police ; - commander les raccordements - s'assurer de la réception des installations (Organisme Agrée) - planifier et réceptionner le raccordement 10. Communication des faits marquants au coordinateur de projet dans compte-rendu ; 11. Archiver les documents de chantier par le gestionnaire de chantier (PV, plans EXE, …) Transmettre tous les documents de chantier et mails dont le coordinateur de projets n’aurait pas été en copie à l’AA de référence, pour archivage. Tâches à chaque état d'avancement 12. Vérifier les états d’avancement et/ou contrôler les couts liés au dossier : montant des travaux exécutés, tableau de délai, ONSS, révision, PV d'approbation à transmettre au coordinateur de projets 13. Transférer les états d’avancement au coordinateur de projets pour obtenir les subsides 14. Vérifier les avenants/décomptes et formaliser dans le PV d'approbation à transmettre au gestionnaire de projets : - l'opportunité/nécessité ; - la conformité à la règlementation des marchés publics, en relation avec le coordinateur de projets ; - la conformité des prix par rapport à la soumission puis par rapport aux prix usuels + conformité des justificatifs ; - la conformité des quantités ; - la conformité du délai complémentaire ; 15. Soumettre l’approbation des avenants/décomptes au coordinateur de projets pour commande. Copie de la commande et/ou approbation de l’avenant/décompte au gestionnaire de chantier pour info. Tâches à la fin du chantier 16. Participer aux pré-réceptions techniques et/ou à la réception provisoire - convoquer (aux) réception(s) les entreprises, les partenaires (Police, SRI, pouvoir subsidiant, ...) ; - vérifier les documents administratifs à réclamer dont la liste sera établie avec le coordinateur de projet - vérifier les travaux (CSCH, Normes, Code de bonnes ...

    Result

    Winner
    ABCIS TRAVAUX
    Number of bids
    1
    Contract value
    €1,610,000

    About the bid

      Le contexte SPI -Agence de développement pour la Province de Liège- a reçu pour mission de la Région wallonne de mettre en œuvre les ‘Travaux de reconstruction résiliente des berges du bassin de la Vesdre’ suite aux inondations de juillet 2021. Une équipe a été mise en place au sein de SPI pour mener à bien cette mission, dont la durée est aujourd’hui établie jusque fin 2027, avec prolongation possible jusque fin 2028. Via le Programme 319 du Plan de Relance de la Wallonie, il s’agit de réaliser, en collaboration avec les gestionnaires des cours d’eau et en concertation les autres acteurs concernés, notamment les communes, services SPW, AIDE,… d’importants chantiers visant à réduire au mieux le risque d’inondation en cas de nouvelle crue. Une collaboration étroite entre le SPW-Direction des Cours d’Eaux Non Navigables et SPI, est instaurée depuis plusieurs mois, et se poursuivra pendant toute la durée du projet. SPI recherche rapidement deux prestataires expérimentés pour la supervision et la surveillance de ces chantiers. Le présent marché est considéré comme un marché intuitu personae, c'est-à-dire conclu en considération des personnalités des prestataires. Par conséquent, les sociétés de mise à disposition de personnel ne sont pas autorisées à déposer offre. Le pouvoir adjudicateur entend avoir un lien contractuel direct avec les prestataires. Objet du marché Le marché a pour objet la désignation de surveillants de chantier expérimentés, qui seront chargés de la gestion, de la coordination et de la supervision des travaux de construction, dans le respect des délais, de la qualité et de la sécurité. Ces personnes devront s’insérer dans l’équipe de SPI, et intervenir sur les chantiers de reconstruction des berges localisés sur le territoire du bassin versant de la Vesdre. Les travaux concernent de nombreux type de travaux, tels que : déplacement ou élargissement d’un cours d’eau, suppression de seuils/barrages, construction/modification d’ouvrages de berges, nouveaux ouvrages d’infrastructures et de génie civil, création de berges naturelles, créations de zones d’expansion de crues, aménagements hydromorphologiques et/ou favorables à la biodiversité, renaturation, etc… Occasionnellement et si besoin, SPI pourrait confier aux prestataires l’une ou l’autre mission ponctuelle liée à ses propres chantiers de construction. Contenu de la mission Responsabilités : Veiller au respect du cahier des charges, du délai, de la qualité du travail, des autorisations et du budget. Assurer le suivi administratif et technique des chantiers. Tâches avant le début du chantier 1. Prendre connaissance du dossier, réunion d’information avec le coordinateur de projets et les divers acteurs ; 2. Prendre connaissance de tous les documents du marché ; 3. Vérifier tous les documents administratifs des entreprises liés au dossier et les remettre au Coordinateur, notamment cautionnement, assurance, ONSS, planning, système d'enregistrement des présences, documents spécifiques demandés dans le cahier des charges,… 4. Organiser le début de chantier : - planifier une réunion préalable avec entreprise, impétrants et partenaires (Commune, Police,...) - valider la date de début de marché Tâches pendant le chantier 5. Participer aux réunions de chantier : codirection de la réunion, médiation, arbitrage, conseil et décision finale. Faire un compte-rendu rapide par écrit. 6. Vérifier les rapports de chantier et faire ses remarques au coordinateur qui transmet son accord; 7. Vérifier les documents administratifs des entreprises : fiches sous-traitants, fiches techniques, journal des travaux, PPSS (entreprise + sous-traitants), planning, enregistrement des présences. Spécifier dans le document type « compte-rendu » quels documents ont été remis, s’ils ont été contrôlés et quelle suite à donner. 8. Vérifier la conformité technique des travaux (CSCH, Normes, Code de bonnes pratiques, …) ; soit RAS, soit faire remarques dans le compte-rendu. 9. Assurer la gestion des impétrants (pour un chantier bâtiment) : - s'assurer que le bâtiment dispose d'un N° de Police ; - commander les raccordements - s'assurer de la réception des installations (Organisme Agrée) - planifier et réceptionner le raccordement 10. Communication des faits marquants au coordinateur de projet dans compte-rendu ; 11. Archiver les documents de chantier par le gestionnaire de chantier (PV, plans EXE, …) Transmettre tous les documents de chantier et mails dont le coordinateur de projets n’aurait pas été en copie à l’AA de référence, pour archivage. Tâches à chaque état d'avancement 12. Vérifier les états d’avancement et/ou contrôler les couts liés au dossier : montant des travaux exécutés, tableau de délai, ONSS, révision, PV d'approbation à transmettre au coordinateur de projets 13. Transférer les états d’avancement au coordinateur de projets pour obtenir les subsides 14. Vérifier les avenants/décomptes et formaliser dans le PV d'approbation à transmettre au gestionnaire de projets : - l'opportunité/nécessité ; - la conformité à la règlementation des marchés publics, en relation avec le coordinateur de projets ; - la conformité des prix par rapport à la soumission puis par rapport aux prix usuels + conformité des justificatifs ; - la conformité des quantités ; - la conformité du délai complémentaire ; 15. Soumettre l’approbation des avenants/décomptes au coordinateur de projets pour commande. Copie de la commande et/ou approbation de l’avenant/décompte au gestionnaire de chantier pour info. Tâches à la fin du chantier 16. Participer aux pré-réceptions techniques et/ou à la réception provisoire - convoquer (aux) réception(s) les entreprises, les partenaires (Police, SRI, pouvoir subsidiant, ...) ; - vérifier les documents administratifs à réclamer dont la liste sera établie avec le coordinateur de projet - vérifier les travaux (CSCH, Normes, Code de bonnes ...

      Contact name
      Eric VIDAL
      Contact phone
      +32 42301199
      Contact email
      eric.vidal@spi.be
      Address
      Rue du Vertbois, 11, 4000 Liège

    Custom Assessment Criteria

    Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.

    Award Criteria

    • Description

      Disponibilité

    • Description

      Méthodologie envisagée

    Qualification requirements

      Found no qualification requirements in the contract notice.

    Previous Contract Winners

    Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.

    See the full notice

    Contracting authority
    SPI
    Title
    Désignation de prestataires pour le suivi des chantier de reconstruction des Berges de la Vesdre
    Type
    ResultPrequalification
    Main code
    71541000Construction project management services
    Supplemental codes

    No supplemental codes from buyer…

    Location
    Arr. Huy, Arr. Liège, Arr. Verviers — communes francophones, Arr. Waremme, Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

    Active similar competitions

    • Service public de wallonie

      Beplanting og vedlikehold av grøntområder

      40 Meuse – 403 Dérivation de la Meuse – 43 Basse Meuse 20 Canal Albert – 45 Canal de Monsin Entretien des espaces verts sur le territoire des villes de Seraing, Liège, Herstal et Visé, et de la commune d'Oupeye - District L2 (2027-2030)

      Service public de Wallonie heeft behoefte aan diensten voor het onderhoud van groene zones voor een periode van 1 jaar, met een focus op het maaien, snoeien en schoonmaken van oevers en aanpalende gebieden langs de Maas, de Dérivation de la Meuse, het Canal de Monsin en het Canal Albert. De werkzaamheden omvatten ook het kappen en snoeien van bomen en struiken, en diverse andere taken, inclusief afvalinzameling. De diensten moeten geleverd worden in de gemeenten Seraing, Luik, Herstal, Visé en Oupeye, in het arrondissement Luik. De gunning van de opdracht zal uitsluitend gebaseerd zijn op prijs (100%).

      Competition6. sep. 2026
      15. okt. 2026(4 days)

    • Service public de wallonie

      Erosjonssikring og steinarbeider

      Canal de l'Espierres - stabilisation des berges et travaux annexes

      Le Service public de Wallonie a besoin de travaux de stabilisation des berges et de travaux annexes pour le Canal de l'Espierres. Le projet vise à évacuer les structures défaillantes, à les remplacer par de nouvelles structures conformes et à réparer les berges et le Ravel. Les travaux doivent être réalisés sans baisse du niveau d'eau et sans altérer les arbres remarquables. Le lieu du projet est l'Arr. Tournai-Mouscron.

      Competition28. sep. 2026
      6. nov. 2026(26 days)

    • SPI

      Beplanting og vedlikehold av grøntområder

      ENTRETIEN DES ABORDS "ESPACES VERTS" DES BATIMENTS ET TERRAINS APPARTENANT A SPI OU GERES POUR LE COMPTE DE LA SORASI ET/OU DE LA REGION WALLONNE

      SPI a besoin de services d'entretien des espaces verts pour les abords de ses bâtiments, ainsi que ceux gérés pour le compte de la SORASI et/ou de la Région Wallonne, dans l'Arrondissement de Liège, en Belgique. Il s'agit d'un accord-cadre d'une durée de 4 ans (4 saisons d'entretien), avec une valeur maximale estimée à 600 000 EUR. Les prestations comprennent la tonte de pelouse, la taille des haies et arbustes, le nettoyage des zones de circulation et le ramassage des feuilles. Des travaux ponctuels tels que l'élagage, l'abattage d'arbres ou l'aménagement de parterres pourront également être demandés. Les critères d'attribution sont le coût de l'entretien annuel (60%), le tarif horaire pour les prestations non incluses dans l'inventaire (15%), la note expliquant l'organisation des contacts avec le pouvoir adjudicateur (10%), les coûts d'utilisation (10%) et le coût du déplacement hors entretien planifié (5%). Les exigences de qualification incluent un chiffre d'affaires annuel moyen d'au moins 600 000 EUR dans le domaine d'activités concerné sur les trois derniers exercices disponibles, et la présentation de 3 références de services d'un minimum de 300 000 EUR chacune dans le domaine de l'aménagement et l'entretien des abords au cours des 5 dernières années.

      Framework agreement6. okt. 2026
      29. okt. 2026(18 days)
      €600,000

    • Administration communale de Héron

      Arkitekttjenester

      HERON - Désignation d’un auteur de projet pour une mission d’élaboration d’une stratégie d’intervention suivie de l’étude et du suivi de l’exécution des travaux de rénovation et d’extension des écoles communales de Surlemez et Waret-l'Evêque

      L'Administration communale de Héron, en Belgique, recherche un auteur de projet pour une mission de services d'architecture et services connexes. La mission consiste en l'élaboration d'une stratégie d'intervention, suivie de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux de rénovation et d'extension des écoles communales de Surlemez et Waret-l'Evêque, situées dans l'Arr. Huy. Le projet vise à moderniser des infrastructures vieillissantes et à répondre à l'augmentation de la population scolaire, potentiellement en utilisant le système de construction préfabriquée « MODUL R » de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les critères d'attribution sont la qualité et la pertinence de l'approche (70%), la méthodologie de la stratégie d'intervention (20%) et l'offre de prix pour la stratégie d'intervention (10%). Les exigences de qualification incluent l'inscription au registre professionnel belge pour l'architecture et la preuve d'une expérience pertinente au cours des 5 dernières années, avec au moins une mission d'une valeur minimale de 1 500 000 euros hors TVA, comprenant la passation et le suivi de l'exécution d'un marché public de travaux pour un ouvrage livré.

      Competition with qualification4. okt. 2026
      17. nov. 2026(37 days)

    • Office d'Equipement Hydraulique de Corse

      Arkitekttjenester

      MISE EN CONFORMITE DE L'EVACUATEUR DE CRUES DU BARRAGE E COTULE MISSION G4

      L'Office d'Equipement Hydraulique de Corse a besoin de services de supervision géotechnique d'exécution (mission G4) pour la mise en conformité de l'évacuateur de crues du barrage E Codule en Haute-Corse, pour une durée de 18 mois. La maîtrise d'œuvre de l'opération est confiée au groupement ISL/EGIS. Les critères d'attribution sont la qualité (organisation, qualification et expérience du personnel assigné à l'exécution des prestations 35%, valeur technique 20%, performances en matière de protection de l'environnement 5%) et le prix (40%).

      Competition21. sep. 2026
      20. okt. 2026(9 days)