La rénovation des toitures du Centre Hospitalier EpiCURA
Expired
The competition has expired without a winner being announced.
- Deadline
- May 8, 2024Expired
- Award
- Diminution du délai d'exécution 10% and 1 more
Brief
Le présent marché vise les travaux rénovation des toitures sur les trois sites hospitaliers du centre hospitalier EpiCURA. Plusieurs toitures du centre hospitalier EpiCURA sont endommagées et des fuites sont constatées dans les unités de soins. Aussi, la performance énergétique des toitures n’est plus à la hauteur des ambitions du Pouvoir Adjudicateur. Le présent marché a pour objectif de rénover complètement les toitures énumérées. Les travaux consistent en la rénovation complète de l’étanchéité et de l’isolation. La technique utilisée aura pour objectif de résoudre de manière économique et durable l’ensemble des problèmes d’isolation et d’étanchéité rencontrés actuellement. Les travaux préparatoires suivants ne font pas l’objet du présent marché et seront réalisés préalablement à sa réalisation : • Travaux préparatoires d'adaptations de ferronneries (rehaussement escaliers, adaptation plateforme caillebotis, démontage escalier, adaptation escaliers, …) ; • Travaux préparatoires d’adaptations techniques HVAC (déplacement de groupes de ventilation, de groupes de froid, de tuyauteries diverses, …) ; • Travaux préparatoires d’adaptations électriques (câblages, antennes, …). De même, la pose de garde-corps en vue de la sécurisation des toitures fera également l’objet d’un marché annexe spécifique.
Takarbeid og taktekking
Custom Assessment Criteria
Get answers to your bid/no-bid criteria
Set them up once and Cobrief answers them in every tender
Will you bid?
The agent sets up the bid and writes the first draft. Free for 14 days.
Qualification requirements
Description
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de deux références de bonne exécution et de résultats pour des travaux de même nature. Pour être recevable, les références pour des travaux attestant de la bonne exécution devront être signées par le Maître de l’ouvrage et/ou par l’architecte supervisant le chantier. Ces deux références devront concerner des travaux de même nature que le lot pour lequel le soumissionnaire remet offre et devront correspondre au minimum au montant du lot pour lequel le soumissionnaire remet offre. Le montant des travaux référencés peut être révisé à la date de dépôt de l’offre suivant la formule reprise en I.11, l’indice de base considéré sera l’indice du mois de la réception provisoire de ces travaux. Ces travaux doivent avoir été réceptionnés au cours des 5 dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché du présent marché.
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles. Le chiffre d’affaires annuel sera au minimum équivalent à la valeur du lot pour lequel le soumissionnaire remet offre. Dans le cas où les années 2020 et 2021 (années de pandémie COVID) ne seraient pas représentatives de l’activité du soumissionnaire, ce dernier pourra présenter le chiffre d’affaires global d’une (d’) année(s) antérieure(s). Dans ce cas, le soumissionnaire ne présentera pas de chiffre(s) d’affaires antérieur(s) à 2018.
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Agréation et enregistrement des entrepreneurs: Lot 1 “Site d’Ath – Toitures du bloc G” – D1 D8 – classe 3
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Agréation et enregistrement des entrepreneurs: Lot 2 “Site d’Ath – Toitures des blocs ABCU” – D1 D8 – classe 4
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Agréation et enregistrement des entrepreneurs: Lot 3 “Site d’Hornu – Toitures AVO” – D1 D8 – classe 5
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Agréation et enregistrement des entrepreneurs: Lot 4 “Site d’Hornu – Toitures BT1T4” – D1 D8 – classe 4
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Agréation et enregistrement des entrepreneurs: Lot 5 “Site d’Hornu – Toitures T2H1H2 – D1 D8 – classe 5
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Agréation et enregistrement des entrepreneurs: Lot 6 “Site de Baudour – Toitures des blocs ABG” – D1 D8 – classe 5
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Agréation et enregistrement des entrepreneurs: Lot 7 “Site de Baudour – Toitures des blocs CDEF” – D1 D8 – classe 5
Documentation Requirement
Non spécifié
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Award Criteria
Description
Prix
Source
No source found in the documents. Check the weight against the tender documents.
Description
Diminution du délai d'exécution
Source
No source found in the documents. Check the weight against the tender documents.
Description
Qualité et pertinence des mesures pour limiter les nuisances
Source
No source found in the documents. Check the weight against the tender documents.
Previous winners
Who are you up against?
The suppliers who have won similar contracts at Centre Hospitalier EpiCURA a.s.b.l.
From the notice
Le présent marché vise les travaux rénovation des toitures sur les trois sites hospitaliers du centre hospitalier EpiCURA. Plusieurs toitures du centre hospitalier EpiCURA sont endommagées et des fuites sont constatées dans les unités de soins. Aussi, la performance énergétique des toitures n’est plus à la hauteur des ambitions du Pouvoir Adjudicateur. Le présent marché a pour objectif de rénover complètement les toitures énumérées. Les travaux consistent en la rénovation complète de l’étanchéité et de l’isolation. La technique utilisée aura pour objectif de résoudre de manière économique et durable l’ensemble des problèmes d’isolation et d’étanchéité rencontrés actuellement. Les travaux préparatoires suivants ne font pas l’objet du présent marché et seront réalisés préalablement à sa réalisation : • Travaux préparatoires d'adaptations de ferronneries (rehaussement escaliers, adaptation plateforme caillebotis, démontage escalier, adaptation escaliers, …) ; • Travaux préparatoires d’adaptations techniques HVAC (déplacement de groupes de ventilation, de groupes de froid, de tuyauteries diverses, …) ; • Travaux préparatoires d’adaptations électriques (câblages, antennes, …). De même, la pose de garde-corps en vue de la sécurisation des toitures fera également l’objet d’un marché annexe spécifique.
Contact
François Burhinsdg@epicura.be- CompetitionType
- Arr. Ath, Arr. MonsLocation
- 45261210Main codeRoof-covering work
- 45261410Roof insulation work45261420Waterproofing work