1. HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET
Kuusan nuorisoseura ry pyytää tarjouksia katsomo- ja katoshankkeesta.
Hanke käsittää seuraavat kokonaisuudet: (Tarkemmin leikkaus A-A suunnitelmissa)
-Kesäteatterin katsomo: n. 500 paikkaa ja Katsomon katos: n. 330 m² (suunnitelmien mukaan)
-Maatyöt, tukimuuri, salaoja- ja sadevesijärjestelmä, routasuojaus + alaosan antura
Tilaaja toteuttaa osan töistä talkoilla.
2. URAKAN SISÄLTÖ JA TARJOUSPYYNTÖ
Hanke sisältää kaksi (2) eri tarjottavaa kokonaisurakkaa (tarjouksen tulee sisältää kaikki työt, tarvikkeet, matkakulut ja velvoitteet):
– 1 Katsomo (n. 500 paikkaa), katsomon katos (n. 330 m²) sekä kaikki näihin liittyvät rakennustekniset työt ja perustukset, rakenne- ja erikoissuunnitelmat, sekä rakennusvalvonnan vaatiman päärakennesuunnittelijan - 2 Maanrakennustyöt, maanpaineseinä rakennesuunnitelmineen sekä routasuojaus.
- Tarjoajan tulee antaa kiinteähintainen tarjous kustakin tarjoamastaan kohdasta (1-2) erikseen (alv 0 %).
- Hankkeen lupakuvat ja rajapinnat löytyvät tarjouspyynnön liitteenä olevista suunnitelmista ja dokumenteista. Tarjousten pohjana käytetään lupakuvia.
- Tarjousten voimassaoloaika 3 kk.
- Tilaaja ei käsittele vaihtoehtotarjouksia.
- Melua aiheuttavat työt pitää suorittaa arkipäivinä klo 7.00-18.00 välisenä aikana (muina aikoina tarvitaan tilaajalta etukäteistä hyväksyntää).
- aikataulutus sovitaan urakoitsijoiden kesken päätösvaiheessa.
- Molempien osa-alueiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana oman osuuden kohdalla.
AIKATAULU, VIIVÄSTYSSAKKO JA TAKUU
Aikataulu on kriittinen kesäteatterin esityskauden vuoksi.
-Purku: Tilaaja purkaa vanhat rakenteet (poislukien perustukset) talkoilla vuoden 2026 aikana.
-Työmaan aloitus: 15.3.2027 (sään salliessa).
-Hanke maanrakennuksen ja maanpaineseinän osalta valmis: 15.4.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna).
-Hanke katsomon ja katoksen osalta osalta valmis: 15.6.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna).
-Erityishuomio: 3.5.2027 alkaen näyttämöalueen on oltava vapaana teatterin käyttöön ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä sinne pitää pystyä rakentamaan näytelmän kulissit.
-Työmaatuvallisuus: Nuorisoseuran piha ja talo on käytössä hankkeen ajan, joka pitää ottaa huomioon. Hankkeen on tarkoitus valmistua 15.6.2027 mennessä
Viivästyssakko:
- Mikäli kohde ei ole vastaanottokelpoinen 15.6.2027 mennessä, urakoitsija maksaa viivästyssakkoa 1,0 % (alv 0 %) urakkahinnasta per alkava viikko.
- Mikäli viivästys jatkuu 1.7.2027 yli, tilaajalla on oikeus periä sakon lisäksi korvaus välittömistä taloudellisista vahingoista (esim. menetetyt tulot kesäteatterikaudelta).
Takuu:
-Yleinen takuuaika: 2 vuotta (alkaa koko urakan hyväksytystä vastaanotosta).
-Erityistakuu: vesikate 10 vuotta ja teräsrakenteet 5 vuotta.
-Kymmenvuotisvastuu: YSE 1998 mukainen vastuu piilevistä virheistä 10 vuotta.
-Urakoitsijan on asetettava rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaiset vakuudet. *Rakennusajan vakuus on 10 % urakkahinnasta (alv 0 %)
*Takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta (alv 0 %). Vakuuden on oltava voimassa 3 kk yli takuuajan päättymisen.
*Vakuudeksi hyväksytään pankkitakaus, vakuutusyhtiön takaus tai tilaajan hyväksymä muu vakuus.ALIURAKOITSIJAT
-Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan käyttämänsä aliurakoitsijat tilaajalle ennen näiden työn aloitusta. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset vaaditaan koko ketjulta.
-Tilaajalla on oikeus hylätä aliurakoitsija, mikäli tämä ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita.
Muuta:
-Voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä veronumero kaikilla työntekijöillä. -Nuorisoseuran pihan ja talon aktiivinen käyttö on huomioitava työturvallisuudessa.
TARJOAJIEN POISSULKEMINEN JA SOVELTUVUUS SEKÄ ESITTELYT(Hankintalaki 1397/2016) Pakolliset poissulkemisperusteet (80 §):
Hankintayksikkö sulkee tarjoajan pois kilpailutuksesta, mikäli tarjoajaa tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä koskee hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu lainvoimainen tuomio.
Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (81 §): Hankintayksikkö voi sulkea tarjoajan pois kilpailutuksesta, jos tarjoaja:
-On konkurssissa, purkamis- tai saneerausmenettelyssä.
-On syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen.
-On laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen.
-On aiemmissa hankintasopimuksissa syyllistynyt merkittäviin puutteisiin.
Tarjoajan on täytettävä tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee toimittaa:
-Enintään 3 kk vanhat todistukset verojen maksamisesta, eläkevakuutuksista ja työehtosopimuksesta.
-Selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta (vähintään 500 000 €) .
- Kohteeseen tutustuminen on suositeltavaa.
-Tarjouksen ja liitteiden tulee olla suomenkielisiä.
- Yhteyshenkilö: Tapio Myllylä, 043 824 8504, tapio@rakennussuunnittelumyllyla.fi.Sijainti: Koskelantie 43, 41370 Kuusa.