Marché de travaux ayant pour objet la rénovation des unités 6-7-8-9 et la création d’une morgue sous l’unité 13 de l’Hôpital Léonard de Vinci sis Rue de Gozée 706, 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.
Expired
The competition has expired without a winner being announced.
- Deadline
- Apr 24, 2024Expired
- Procedure
- OpenSingle stage
- Agreement
- Construction work
Brief
Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la rénovation des unités 6-7-8-9 et la création d’une morgue sous l’unité 13 de l’Hôpital Léonard de Vinci sis Rue de Gozée 706 à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL : - Lot 1 : Travaux d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales et d’abords - Lot 2 : Fourniture et pose des menuiseries intérieures intégrées Chaque lot comporte 2 zones d’intervention distinctes : - Zone A : Unités 6-7-8-9 (+ Patio_uniquement pour le Lot 1) - Zone B : Morgue (+ Abords_uniquement pour le Lot 1) L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.
Byggmester, tømrere- og snekker arbeid
Custom Assessment Criteria
Get answers to your bid/no-bid criteria
Set them up once and Cobrief answers them in every tender
Will you bid?
The agent sets up the bid and writes the first draft. Free for 14 days.
Qualification requirements
Description
Agréation - Lot 1: Catégorie D - Classe 7
Documentation Requirement
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires concernant la capacité économique et financière. Si, à l’issue du classement des offres, un soumissionnaire est pressenti pour l’attribution de plusieurs lots, il y a lieu de vérifier qu’il répond aux exigences minimales fixées en matière de sélection qualitative pour cette hypothèse et ce, conformément à l’article 49 de l’AR du 18.04.2017. Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour plus de précisions à ce sujet, il est renvoyé au point du cahier des charges.
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Au moins 2 références relatives à la construction ou rénovation de bâtiment hospitalier ou à caractère paramédical pour un montant minimal, par référence, de 5.000.000 € HTVA.
Documentation Requirement
Une liste des travaux exécutés au cours des 10 dernières années au maximum, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants. Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le Pouvoir Adjudicateur fait le choix d’élargir les années de référence au vu de la particularité du marché (secteur hospitalier).
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
En moyenne sur les 3 dernières années, les soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum égal à 600.000 € par travailleur. En cas de remise d’offre par un groupement de sociétés, ce ratio doit être atteint au moins par un membre du groupement.
Documentation Requirement
Le soumissionnaire fournit un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années et l’effectif moyen annuel correspondant. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou ouvrier.
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Award Criteria
Description
Pour le lot 1 : Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix tenant compte des critères d’attribution suivants : Le prix
Evaluation Method
Le maximum des points est attribué à l’offre la moins-disante après vérification et corrections éventuelles de celle-ci lors du contrôle des offres.
Source
No source found in the documents. Check the weight against the tender documents.
Description
Une note en format A4 taille de police Arial 10 précisant la planification et l’organisation du chantier dans un hôpital que l’entreprise compte mettre en œuvre pour ne pas causer préjudice aux autres ailes/services devant rester en activités tout en maintenant une activité continue sur le chantier. Cette note rependra les 8 thématiques ci-dessous : * Description des moyens humains affectés au chantier * Description des moyens matériels affectés au chantier * Description des moyens qu’il mettra en œuvre afin d’assurer la bonne continuité du chantier (coordination éventuelle) * Description des mesures d’hygiène et de sécurité (dans le contexte hospitalier) * Description de la gestion des déchets de démolition et de construction * Description sur base d’un plan d’implantation de l’installation de chantier * Le planning de réalisation prenant en compte les interactions avec la partie du bâtiment restant en activité pendant les travaux * Tout autre élément probant permettant d’évaluer la capacité et l’engagement du soumissionnaire pour mener à bien et en toute sécurité le chantier (en préciser la nature) Chacune des 8 thématiques traitées sera clairement identifiée et fera l’objet d’une présentation A4 de maximum 2 pages recto-verso par thématique.
Evaluation Method
Pour chacune des thématiques, un maximum de 3 points sera attribué suivant la pondération ci-dessous, étant entendu que pour chaque thématique, chaque soumissionnaire sera classé dans une catégorie et qu’il n’y aura pas de position intermédiaire.
- Excellent : 3 / 3 ;
- Bon : 2 / 3 ;
- Moyen : 1 / 3 ;
- Manquant ou insatisfaisant : 0 / 3.
La somme des points attribués pour chaque thématique correspond à la cote du soumissionnaire pour le critère « Note relative à la planification et à l’organisation du chantier ».
Source
No source found in the documents. Check the weight against the tender documents.
Description
Pour le lot 2 : Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix.
Source
No source found in the documents. Check the weight against the tender documents.
Previous winners
Who are you up against?
The suppliers who have won similar contracts at HUMANI SC
From the notice
Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la rénovation des unités 6-7-8-9 et la création d’une morgue sous l’unité 13 de l’Hôpital Léonard de Vinci sis Rue de Gozée 706 à 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL : - Lot 1 : Travaux d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales et d’abords - Lot 2 : Fourniture et pose des menuiseries intérieures intégrées Chaque lot comporte 2 zones d’intervention distinctes : - Zone A : Unités 6-7-8-9 (+ Patio_uniquement pour le Lot 1) - Zone B : Morgue (+ Abords_uniquement pour le Lot 1) L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.
Contact
Monsieur Fayçal BOUAZZA Adresse : Boulevard Zoé Drion, 1 à 6000 CHARLEROI Courriel : faycal.bouazza@chu-charleroi.befaycal.bouazza@chu-charleroi.be- CompetitionType
- Arr. CharleroiLocation
- 45000000Main codeConstruction work
- 45421000Joinery work