Search

  • Search

    Marché de travaux - Démolition et reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19 présents sur le site de la SONACA - Lot 3 – Aménagement des vestiaires dans le bâtiment B19.

    Igretec

    Marché de travaux - Démolition et reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19 présents sur le site de la SONACA - Lot 3 – Aménagement des vestiaires dans le bâtiment B19.

    1. Competition notice published

      Sep 8, 8:00 PMSeptember 8, 2026 8:00 PM

    2. Tender submission deadline

      Oct 15, 8:00 AMOctober 15, 2026 8:00 AM

    3. Tender validity period

      Apr 13, 8:00 AMApril 13, 2027 8:00 AM

    Brief

    Belgium: Tenders/Igretec/Marché de travaux - Démolition et reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19 présents sur le site de la SONACA - Lot 3 – Aménagement des vestiaires dans le bâtiment B19.
    Brief

    Bygningsarbeid og installasjoner

    Igretec heeft een aanbesteding uitgeschreven voor bouwwerkzaamheden in België, specifiek voor de inrichting van kleedkamers in gebouw B19 op de SONACA-site in Arr. Charleroi. Dit project maakt deel uit van een groter renovatieproject en heeft een looptijd van 120 dagen. De gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving, uitsluitend beoordeeld op prijs (100%). Er is een kwalificatievereiste voor aannemers met een erkenning in categorie D - Klasse 5.

    About the bid

      POINTS D’ATTENTION INFORMATIONS RELATIVES AU CONTEXTE DU MARCHE PROJET DIVISE EN PLUSIEURS MARCHES Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la rénovation de bâtiments présents sur le site de la SONACA. Afin d’assurer une certaine continuité temporelle et en raison de l’ampleur et de la complexité du site et des travaux, le projet global est subdivisé en plusieurs « volets », subdivisés eux-mêmes en lots répartis en fonction de l’emplacement géographique des bâtiments dont il est question et de la nature des travaux à exécuter : Marché 1 (Volet B) : Amélioration énergétique (isolation, nouvelle toiture et bardage) – Phase 1 : o Lot 1 : Bâtiments A10, C02, C04, C05 o Lot 2 : Bâtiments A12, A17, A22, B01 o Lot 3 : Bâtiment A27 Marché 2 (Volets C-F-G) : Démolition et reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19, B09 et B10 : o Lot 1 : Démolition et reconstruction du bâtiment A10 o Lot 2 : Démolition et reconstruction du bâtiment A19 o Lot 3 : Aménagement des vestiaires du bâtiment B19 Marché 3 (Volet D) : Rénovation du bâtiment A13 : o Lot 1 : partie 1 o Lot 2 : partie 2 A ce stade, seuls les lots 1 et 2 du marché 1, le lot 1 du marché 2 et le lot 3 du marché 3 ont été attribués. Par ailleurs, le projet global ne comprend à ce stade que les volets B, C, F, G et D. D’autres volets peuvent toutefois à l’avenir être intégrés à ce projet. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le Marché 2 – Lot 3 relatif à l’aménagement des vestiaires du bâtiment B19. Les autres lots/marchés feront l’objet d’autres soumissions. En raison du montant estimé des travaux, le marché dans sa globalité doit passer par une procédure ouverte européenne. OBJET DU MARCHE Le présent marché s’inscrit dans un projet global concernant la rénovation de bâtiments présents sur le site de la SONACA, subdivisé en plusieurs « volets », subdivisés eux-mêmes en lots répartis en fonction de l’emplacement géographique des bâtiments dont il est question et de la nature des travaux à exécuter. Le présent cahier spécial des charges ne concerne que le Marché 2 – Lot 3, étant un marché de travaux ayant pour objet l’aménagement des vestiaires du bâtiment B19. Dans le cadre de ce cahier spécial des charges, l’appellation « marché » sera utilisée pour désigner le lot. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du nonrespect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges.

      Contact name
      Auteur de projet chargé de la conception, du contrôle et de la haute surveillance : Monsieur Lionel DERRIOU Adresse : Boulevard Mayence n°1 à 6000 Charleroi Courriel : lionel.derriou@igretec.com Fonctionnaire dirigeant: Madame Nathalie CZERNIATYNSKI Adresse : Boulevard Mayence n°1 à 6000 Charleroi Courriel : nathalie.czerniatynski@igretec.com
      Contact phone
      +32 71202811
      Contact email
      igretec@igretec.com
      Address
      boulevard Mayence, 1, 6000 Charleroi

    Custom Assessment Criteria

    Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.

    Award Criteria

    • Description

      Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix.

    Qualification requirements

    • Description

      Les travaux sont classés dans la catégorie D - Classe 5.

      Documentation Requirement

      Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point 7 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires.

    Previous Contract Winners

    Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.

    See the full notice

    Contracting authority
    Igretec
    Title
    Marché de travaux - Démolition et reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19 présents sur le site de la SONACA - Lot 3 – Aménagement des vestiaires dans le bâtiment B19.
    Type
    CompetitionPrequalification
    Main code
    45000000Construction work
    Supplemental codes

    No supplemental codes from buyer…

    Supplemental codes added by Cobrief

    45213400Installation of staff rooms
    45262690Refurbishment of run-down buildings
    45300000Building installation work
    Location
    Arr. Charleroi
    Duration
    120 days

    Active similar competitions

    • ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC

      Bygg og anlegg - Oppføring, renovering og vedlikehold av bygninger

      Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))

      L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC, en Belgique, a besoin de travaux de construction pour une maison de repos à Momignies (Rue de Beauwelz, n°13 à 6590 MOMIGNIES). Le marché est divisé en quatre lots : Architecture (lot pilote), HVAC (lot piloté), Électricité (lot piloté) et Cuisine (lot piloté). La durée du contrat est de 580 jours. Le critère d'attribution unique est le prix (100%). Pour le lot 1 (Architecture), les soumissionnaires doivent être agréés en catégorie D, classe 8. En cas d'attribution de plusieurs lots au même soumissionnaire, l'agréation requise est également catégorie D, classe 8.

      CompetitionOct 6, 2026
      Nov 5, 2026(25 days)

    • Commune de Soumagne

      Aménagement intérieur des nouveaux bâtiments de l'Administration communale de Soumagne

      La Commune de Soumagne, située dans l'Arr. Liège en Belgique, recherche des fournitures pour l'aménagement intérieur de ses nouveaux bâtiments administratifs. Les critères d'attribution sont le prix (25%), la qualité et la pertinence de la proposition d'aménagement (16,6667%), le service après-vente (4,1667%), le délai de garantie supplémentaire (8,3333%), la technique, l'ergonomie et l'esthétique (29,1667%), et la proposition d'aménagement sous forme de visuels 3D (16,6667%). Les exigences de qualification incluent un chiffre d'affaires annuel global d'au moins 1 000 000 € et un chiffre d'affaires d'au moins 250 000 € dans le domaine d'activités concerné au cours des trois dernières années, ainsi que la présentation d'une liste des principaux aménagements similaires effectués au cours des trois dernières années pour un montant minimum de 250 000 €. Le soumissionnaire doit également disposer de certifications ISO 9001 et ISO 14001, ou de preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité et de systèmes de management environnemental.

      CompetitionSep 21, 2026
      Oct 28, 2026(17 days)

    • ASBL Maison Marie Immaculée

      Bygg og anlegg - Helsevesen, tinghus og demning

      Pré d'Hubermont -Construction d’un court-séjour de 25 places et extension d’une MRS de 9 chambres

      ASBL Maison Marie Immaculée heeft bouw- en aanlegwerkzaamheden nodig voor de bouw van een kortverblijf met 25 plaatsen en de uitbreiding van een rusthuis met 9 kamers in Arr. Soignies, België. De contractduur is 400 dagen. De gunningscriteria zijn gebaseerd op prijs (100%). Kandidaten moeten een jaarlijkse omzet van minimaal €4.650.000 hebben voor perceel 1, en minimaal 3 referentieprojecten kunnen voorleggen van bouw, uitbreiding en/of renovatie van minstens 30 bedden in een opvangcentrum, zorgcentrum en/of ziekenhuisomgeving, waarvan één in de laatste 5 jaar en één in het kader van een overheidsopdracht. Daarnaast is een erkenning als aannemer in klasse 8 (categorie D) vereist.

      CompetitionAug 23, 2026
      Oct 23, 2026(12 days)

    • Administration Communale de Trooz

      Bygg og anlegg - Oppføring, renovering og vedlikehold av bygninger

      Marché de travaux pour la rénovation et l'extension de l'Administration communale ainsi que du centre sportif de la commune de TROOZ

      L'Administration Communale de Trooz a besoin de travaux de rénovation et d'extension pour l'administration communale et le centre sportif situés au 22 rue de l'Eglise à Trooz. Le projet vise à regrouper tous les services administratifs (administration communale, CPAS, service à la population) et à mutualiser la cafétéria, les vestiaires et les parkings avec le centre sportif, suite aux inondations de juillet 2021. Le marché est divisé en trois lots : Architecture, Stabilité, ascenseur, démolition, abords et coordination (Lot N° 1), Électricité, détection incendie et panneaux photovoltaïques (Lot N° 2), et HVAC, sanitaire (Lot N° 3). L'entreprise du Lot N° 1 sera l'entreprise coordinatrice des autres lots. Les offres seront évaluées uniquement sur le critère du prix (100%). Les exigences de qualification incluent une agréation.

      CompetitionSep 20, 2026
      Oct 28, 2026(17 days)

    • Ville de Charleroi

      Vei- og gatearbeid

      Marché de travaux concernant la redynamisation urbaine de Charleroi

      La Ville de Charleroi a besoin de services de travaux pour la redynamisation urbaine de Charleroi, notamment l'aménagement de la Place Vauban, du Boulevard Jacques Bertrand et du Boulevard Solvay. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix (100%). Les soumissionnaires doivent justifier d'une agréation d'entrepreneur (loi du 20 mars 1991) de catégorie C, classe 3.

      CompetitionSep 20, 2026
      Oct 23, 2026(12 days)