Search

  • Search


    Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 4A”

    Sąd Okręgowy w Olsztynie

    Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 4A”

    1. Competition notice published

      Jul 14, 6:26 AMJuly 14, 2026 6:26 AM
    2. Tender submission deadline

      Oct 19, 8:00 AMOctober 19, 2026 8:00 AM

    Brief

    Poland: Tenders/Sąd Okręgowy w Olsztynie/Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 4A”
    Brief

    Arkitekttjenester

    Sąd Okręgowy w Olsztynie potrzebuje usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 4A”. Zakres zamówienia obejmuje m.in. inwentaryzację obiektu, ekspertyzy techniczne, koncepcję architektoniczno-przestrzenną, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt aranżacji wnętrz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną dokumentację budowlaną, na podstawie której wydano prawomocne pozwolenie na budowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego oraz dokumentację wykonawczą dla budowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1300 m2.

    About the bid

      Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 4A”, w tym: - Inwentaryzację istniejącego obiektu; - Ekspertyzy techniczne; - Koncepcję architektoniczno-przestrzenną; - Projekt architektoniczno-budowlany; - Projekt techniczny; - Projekt aranżacji wnętrz wraz ze specyfikacją wyposażenia; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; - Kosztorys inwestorski; - Przedmiary robót; - Zbiorcze zestawienie kosztów; - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

      Contact phone
      89 521-61-84
      Contact email
      przetargi@olsztyn.so.gov.pl
      Address
      ul. Dąbrowszczaków 44a, 10-543 Olsztyn

    Custom Assessment Criteria

    Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.

    Award Criteria

      Found no award criteria in the contract notice.

    Qualification requirements

    • Description

      Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje wykonał co najmniej 1 (jedną) dokumentację budowlaną, na podstawie której zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego oraz dokumentację wykonawczą dla budowy, rozbudowy, nadbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 300,00 m2. W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie powyższy warunek musi spełniać co najmniej 1 (jeden) z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.

    Previous Contract Winners

    Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.

    See the full notice

    Contracting authority
    Sąd Okręgowy w Olsztynie
    Title
    Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 4A”
    Type
    CompetitionPrequalification
    Main code
    71220000Architectural design services
    Supplemental codes
    71230000Organisation of architectural design contests71240000Architectural, engineering and planning services
    Location
    Olsztyński

    Active similar competitions

    • ARESZT ŚLEDCZY W ŁODZI

      Prosjekteringstjenester

      Usługa projektowa – kompletna dokumentacja wielobranżowa wraz z opracowaniami kosztorysowymi i STWiORB dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania osadzonych OPC w Areszcie Śledczym w Łodzi”

      ARESZT ŚLEDZICZY W ŁODZI potrzebuje usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej, skoordynowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej i formalnoprawnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania osadzonych OPC w Areszcie Śledczym w Łodzi”, zlokalizowanego przy ul. Smutnej 21 w Łodzi. Czas trwania zamówienia wynosi 19 tygodni, z opcją sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Dokumentacja ma służyć uzyskaniu wymaganych decyzji i zgód, przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, sporządzeniu porównywalnych ofert, wykonaniu robót, przeprowadzeniu odbiorów oraz późniejszej bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji obiektu. Kryteria oceny ofert to: Cena (60%), Doświadczenie Projektanta Głównego/Koordynatora (15%), Skrócenie terminu realizacji (20%) oraz Czas przygotowania odpowiedzi w postępowaniu na roboty (5%).

      CompetitionOct 1, 2026
      Oct 14, 2026(5 days)
    • Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

      Arkitekttjenester

      Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi, w tym przedmiarami robót, STWiOR i innymi niezbędnymi opracowaniami dla zadania pn. "Budowa Centrum Specjalistycznego z zespołem ambulatoryjnych poradni przyszpitalnych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi”

      Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi potrzebuje usług projektowych w celu wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, STWiOR i innymi niezbędnymi opracowaniami dla zadania pn. "Budowa Centrum Specjalistycznego z zespołem ambulatoryjnych poradni przyszpitalnych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi". Usługi mają być świadczone w Łodzi przez okres 40 tygodni. Kryteria oceny ofert to cena (60%), okres rękojmi/gwarancji (20%) oraz termin wykonania dokumentacji projektowej (20%).

      CompetitionOct 6, 2026
      Nov 5, 2026(27 days)
    • Województwo Podlaskie

      Arkitekttjenester

      Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Ignatkach Osiedle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego II

      Województwo Podlaskie potrzebuje usług opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Ignatkach Osiedle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, na okres 3 lat. Celem zamówienia jest stworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowego budynku placówki. Oferty będą oceniane na podstawie ceny (60%) oraz doświadczenia projektanta (40%). W kryterium doświadczenia projektanta, osoba skierowana do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu dwóch dokumentacji projektowych na budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej z infrastrukturą techniczną o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto każda. Dodatkowe punkty (40 pkt) zostaną przyznane, jeśli jedna z tych dokumentacji dotyczyła budowy, przebudowy lub rozbudowy placówki opiekuńczej, terapeutycznej lub wychowawczej.

      CompetitionSep 14, 2026
      Oct 20, 2026(11 days)
    • Województwo Podlaskie

      Arkitekttjenester

      Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i adaptacji I piętra części wysokiej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 1

      Województwo Podlaskie potrzebuje usług architektonicznych w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i adaptacji I piętra części wysokiej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 1. Czas trwania zamówienia to 26 miesięcy. Oferty będą oceniane na podstawie ceny (60%) oraz doświadczenia projektanta (40%). Wymagane jest, aby projektant (osoba skierowana do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w specjalności architektonicznej) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i remont budynku, zakończoną wydaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę budynku, zakończonej wydaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

      CompetitionSep 21, 2026
      Oct 26, 2026(17 days)
    • Gmina Starachowice

      Prosjekteringstjenester

      „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Miejskiej Hali Sportowej oraz budowy wolnostojącego podziemnego parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz przebudową drogi wewnętrznej przy al. św. Jana Pawła II 22 w Starachowicach” w ramach zadania: „Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej”.

      Gmina Starachowice potrzebuje usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Miejskiej Hali Sportowej oraz budowy wolnostojącego podziemnego parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, a także przebudowy drogi wewnętrznej przy al. św. Jana Pawła II 22 w Starachowicach. Całkowita maksymalna wartość zamówienia wynosi 550 000 PLN, a czas trwania umowy to 12 miesięcy. Zamówienie obejmuje dwa etapy: rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku hali sportowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu, wolnostojącego parkingu podziemnego i przebudowę drogi wewnętrznej. Kryteria oceny ofert to cena (55%), doświadczenie projektanta (35%), projekty nagrodzone w konkursach architektonicznych (5%) oraz aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej (5%). Wymagane jest wykazanie jednej kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat. Ponadto, wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (z doświadczeniem w wykonaniu minimum jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto), konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

      CompetitionSep 14, 2026
      Oct 23, 2026(14 days)
      PLN 550,000