Sallilan uusi koulu- ja päiväkotirakennus

Huittisten kaupunki pyytää tarjousta Sallilan uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen ostamisesta ja rakentamisesta pihoineen. Kaikki hankintaa koskevat vaatimukset on esitetty hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, sen liitteissä sekä tarjouskilpailun aikana annetuissa virallisissa kysymysten vastauksissa. Hanke toteutetaan KVR-urakkana. Rakentamisaika 19.7.–26.11.2027. Hankkeen tiedot: Kohteen osoite on Sallilantie 63, Vampula, Huittinen. Uusi koulurakennus ja päiväkoti rakennetaan puretun rakennuksen tilalle Sitowisen alustavien massoitteluluonnoksen osoittamaan paikkaan (liitteet 4 ja 5). Rakennukset liitetään toisiinsa yhdyskäytävällä, jotta ruokailemaan päästään sisätilojen kautta (5-6v). Yhdyskäytävä kuuluu urakkaan. Tarjouspyyntö käsittää Vampulan uuden siirtokelpoisen koulu- ja päiväkotirakennuksen suunnittelun, oston, toimituksen, tilojen asennuksen nostoineen, perustusten teon sekä näihin rakennuksiin oleellisesti liittyvien pihojen rakentamisen alustavan massoitteluluonnoksen ja tarjouksen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjoaja voi esittää oman toteutusratkaisunsa edellyttäen, että kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Tilaaja purkaa nykyisen koulun A-osan 14.6.2027- 16.7.2027 välisenä aikana. Purku-urakoitsija täyttää purkutyöstä syntyvät kaivannot. Olemassa olevan keittiön laitteisto siirtyy uuteen kouluun. Asennus ei kuulu urakkaan mutta kaikki siihen liittyvät aputyöt kuuluvat (mm. Haalaus, reiät, sähkö, vesi ja viemäri). Sen suunnittelussa on otettava asia huomioon (mm. IV, KV ja sähkö) ja toiminnallisuus on suunniteltava yhteistyössä ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön kanssa. Tilojen on oltava paikalleen asennettuna, nollavirheluovutettuna, loppusiivottuna ja rakennusvalvonnan lopputarkastettuna tilaajan kalustusta varten viimeistään 26.11.2027. Poiketen YSE 1998 18 §:stä urakoitsijan viivästyssakko on 4 000 euroa kultakin työpäivältä, jolla urakan valmistuminen viivästyy urakkasopimuksessa määritellystä valmistumisajankohdasta toimittajasta johtuvasta syystä. Viivästyssakkoa voidaan periä enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä on asetettu ottaen huomioon viivästyksestä tilaajalle aiheutuvien taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten merkittävyys sekä kohteen valmistumisajankohdan kriittisyys. Toimittaja tekee tilojen perustukset pohjatöineen. Tilaaja toimittaa lämpö, - vesi- ja viemäriliittymät sekä sähkö- ja tietoliikenneliittymät tilojen läheisyyteen (purettavan koulun liittymät). Valokuidun asennuksen tekee toimittaja yhdessä tilaajan kanssa. Toimittaja hoitaa sähkönsyötön ja veden B-rakennuksesta (Urakkaraja sokkelissa). Toimittaja hoitaa kaiken rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvän: mm tilojen kuljetuksen, asennuksen, nostot ja tilojen lopullisen suunnittelun (tilaaja hyväksyy toiminnallisen osuuden), pääsuunnittelun, tilojen rakennesuunnittelun, LVIS-suunnittelun, rakennusaikaisten LVIS-kytkentä- ja irtikytkentätöiden tekemisen, pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja LVIS-työnjohtajan palvelut. Tarjouspyynnön tarkempia tietoja; lähtökohtia kilpailutukseen liitteessä sekä liitteet: Liite 1 Lähtökohtia moduuli kilpailutukseen Liite 2 Tilaohjelma Sallilan koulu Liite 3 Tilaohjelma Sallilan päiväkoti Liite 4 Alustava massoitteluluonnos 1 Liite 5 Alustava massoitteluluonnos 2 Liite 6 Johtokarttaote Sallilan koulu Liite 7 Sallilantie 63 verkkokartta Vapaaehtoinen tutustuminen Sallilan tonttiin sekä B- ja purettavaan A-rakennukseen 18.11.2026 klo 14.00-15.00. Toimittaja toimii kohteessa päätoteuttajana (KVR-urakoitsijana) ja vastaa päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Tilaaja ei korvaa urakkatarjouksen tekemisestä aiheutuvia kustannuksia tarjouksen tekijöille. Tarjouksien tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu sopimus, kuitenkin vähintään neljä (4) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivämäärästä lukien. Kuvaus jatkuu kohdassa Hankintaa tai osaa koskevat lisätiedot.Menettelyn pääpiirteetHankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 vuonna 2026 voimaan tulleilla lakimuutoksilla sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Poiketen YSE 1998 18 §:stä urakoitsijan viivästyssakko on 4 000 euroa kultakin työpäivältä, jolla urakan valmistuminen viivästyy urakkasopimuksessa määritellystä valmistumisajankohdasta toimittajasta johtuvasta syystä. Viivästyssakkoa voidaan periä enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä on asetettu ottaen huomioon viivästyksestä tilaajalle aiheutuvien taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten merkittävyys sekä kohteen valmistumisajankohdan kriittisyys.