Search

  • Search


    Zabezpečenie služieb projektanta pre oblasť inžinierske stavby

    Mesto Nitra

    Zabezpečenie služieb projektanta pre oblasť inžinierske stavby

    1. Competition notice published

      21. aug. kl. 12:3921. august 2024 kl. 12:39
    2. Qualification deadline

      25. sep. kl. 08:0025. september 2024 kl. 08:00
    3. Change in competition

      16. juli kl. 11:0716. juli 2025 kl. 11:07
    4. Result notice published

      20. aug. kl. 11:0420. august 2025 kl. 11:04
    5. Change in competition

      24. nov. kl. 09:1624. november 2025 kl. 09:16
    6. Change in result

      19. jan. kl. 07:2819. januar 2026 kl. 07:28
    7. Change in result

      20. jan. kl. 06:3720. januar 2026 kl. 06:37
    8. Change in result

      12. feb. kl. 12:1112. februar 2026 kl. 12:11
    9. Change in result

      6. mai kl. 10:306. mai 2026 kl. 10:30
    10. Change in result

      17. juni kl. 09:4417. juni 2026 kl. 09:44
    11. Change in result

      17. juni kl. 10:3517. juni 2026 kl. 10:35
    12. Change in result

      17. juni kl. 12:0017. juni 2026 kl. 12:00
    13. Change in result

      22. juni kl. 10:4722. juni 2026 kl. 10:47
    14. Change in result

      23. juni kl. 09:4023. juni 2026 kl. 09:40
    15. Change in result

      25. juni kl. 10:0225. juni 2026 kl. 10:02
    16. Change in result

      3. aug. kl. 10:123. august 2026 kl. 10:12
    17. Change in result

      25. aug. kl. 07:0125. august 2026 kl. 07:01
    18. Change in result

      15. sep. kl. 05:5015. september 2026 kl. 05:50
    19. Change in competition

      17. sep. kl. 10:0417. september 2026 kl. 10:04

    Brief

    Slovakia: Tenders/Mesto Nitra/Zabezpečenie služieb projektanta pre oblasť inžinierske stavby

    Published deadline passed

    The published deadline has passed. For multi-stage competitions a later tender deadline may still apply — check the notice or portal for the current phase.

    Brief

    Prosjekteringstjenester

    Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na zabezpečenie služieb projektantov pre inžinierske stavby. Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71244000-0 Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov 71300000-1 Inžinierske služby 71320000-7 Inžinierske projektovanie Predmetom čiastkových zákaziek bude realizácia: - vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a s odkazom na prechodné ustanovenia § 84 stavebného zákona aj podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025, - vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozhodnutie stavebného úradu a na poskytnutie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb, - zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie, dopravný inžinier a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, - vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, - zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní, prípadne v spojenom územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie)alebo v konaní o stavebnom zámere prípadne na ohlásenie stavby a stavebných úprav. - zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie, - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva

    About the bid

      Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na zabezpečenie služieb projektantov pre inžinierske stavby. Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71244000-0 Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov 71300000-1 Inžinierske služby 71320000-7 Inžinierske projektovanie Predmetom čiastkových zákaziek bude realizácia: - vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a s odkazom na prechodné ustanovenia § 84 stavebného zákona aj podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025, - vyhotovenie projektovej dokumentácie na rozhodnutie stavebného úradu a na poskytnutie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií inžinierskych stavieb, - zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie, dopravný inžinier a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, - vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, - zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní, prípadne v spojenom územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie)alebo v konaní o stavebnom zámere prípadne na ohlásenie stavby a stavebných úprav. - zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie, - vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva

      Contact phone
      +421376502270
      Contact email
      olga.nikodemova@msunitra.sk
      Address
      Štefánikova trieda, 95006 Nitra

    Custom Assessment Criteria

    Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.

    Award Criteria

    • Description

      Najnižšia celková cena za predmet zákazky vrátane DPH.

    Qualification requirements

      Found no qualification requirements in the contract notice.

    Previous Contract Winners

    Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.

    See the full notice

    Contracting authority
    Mesto Nitra
    Title
    Zabezpečenie služieb projektanta pre oblasť inžinierske stavby
    Type
    CompetitionDynamic purchasing systemPrequalification
    Main code
    71320000Engineering design services
    Supplemental codes
    71242000Project and design preparation, estimation of costs
    Location
    Nitriansky kraj
    Estimated value
    €698,250.00
    Duration
    27 months

    Active similar competitions

    • Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

      Byggeteknisk konsulentvirksomhet

      DNS - Služby projektantov pre účely projektovania inžinierskych stavieb.

      Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava potrebuje služby projektantov pre účely projektovania inžinierskych stavieb na obdobie 8 rokov v Bratislavskom kraji. Predmetom zákaziek bude zadávanie projektantských prác a výkon súvisiacej činnosti pre rôzne projekty inžinierskych stavieb. Kritériom vyhodnotenia ponúk je cena (100 %). Záujemca musí preukázať, že disponuje kľúčovými odborníkmi s osvedčeniami SKSI pre konštrukcie inžinierskych stavieb (cesty a letiská, mosty a tunely, vodohospodárske stavby) a elektrotechnické zariadenia, ako aj dendrológom zapísaným v Zozname odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Všetci požadovaní odborníci musia byť v pracovnoprávnom pomere so záujemcom alebo inou osobou podľa § 34 ods. 3 ZVO.

      Dynamic purchasing system2. okt. 2026
      3. okt. 2030(100+ days)
    • Trenčiansky samosprávny kraj

      Arkitekttjenester

      Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ – úsek Prievidza – Handlová – I. etapa – projektová dokumentácia stavebného zámeru a inžinierska činnosť

      Trenčiansky samosprávny kraj potrebuje služby vypracovania projektovej dokumentácie stavebného zámeru a inžinierskej činnosti pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“ – úsek Prievidza – Handlová – I. etapa, s maximálnou celkovou hodnotou 80 000 EUR na dobu 15 mesiacov. Cyklotrasa bude navrhnutá v dĺžke približne 8 km od k.ú. Prievidza po hranicu k.ú. Veľká Čausa a k.ú. Chrenovec – Brusno a bude v maximálnej možnej miere segregovaná od motorovej dopravy. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena bez DPH.

      Competition6. okt. 2026
      16. okt. 2026(4 days)
      €80,000
    • Slovenské elektrárne, a.s.

      Rådgivende ingeniørtjenester for bygg og anlegg

      Inžiniersko – projekčná činnosť v oblasti elektro a SKR, strojných technologických zariadení a stavebných objektov jadrových elektrární EBO a EMO“

      Slovenské elektrárne, a.s. potrebujú inžinierske služby v oblasti elektro, SKR, strojných technologických zariadení a stavebných objektov jadrových elektrární EBO a EMO na obdobie 36 mesiacov, s maximálnou celkovou hodnotou 3 570 000 EUR. Predmetom obstarávania je priebežné spracovávanie typových a realizačných projektových dokumentácií pre zmeny projektu, ekvivalentné zámeny komponentov technologického zariadenia strojnej časti projektu JE a drobné projekty stavebných úprav projektu jadrových elektrární EBO a EMO12, ako aj ekvivalentné zámeny komponentov elektro a SKR technologického zariadenia jadrových elektrární EBO34 a EMO123. Služby sa majú dodávať v Nitrianskom a Trnavskom kraji. AFRY CZ s.r.o. má dnes podobnú zmluvu. Ponuky budú hodnotené výlučne na základe ceny (100 %).

      Dynamic purchasing system25. aug. 2026
      28. feb. 2028(100+ days)
      €3,570,000
    • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

      Rådgivende ingeniørtjenester for bygg og anlegg

      "Elektrická stanica Šurany" - inžinierska a projektová činnosť

      Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. potrebuje inžinierske a projektové činnosti pre stavbu „Elektrická stanica Šurany“ v Bratislavskom kraji na obdobie 49 mesiacov, s maximálnou celkovou hodnotou 6 940 121 EUR. Predmetom zákazky je vykonanie inžinierskych a projektových činností v rozsahu potrebnom pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere a stavebného povolenia, vypracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby, vypracovanie projektu stavby a jeho overenie, vypracovanie vykonávacieho projektu, vypracovanie Dokumentácie skutočného zhotovenia, výkon odborného autorského dohľadu, zabezpečenie vydania právoplatného kolaudačného osvedčenia, vrátane zápisu stavby do KN, inžiniersko-geologických a hydrogeologických prác, geodetických prác, koordinačných činností a činností v potrebnom rozsahu pre práce spojené s realizáciou. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena (100 %).

      Competition with qualification18. sep. 2026
      20. okt. 2026(8 days)
      €6,940,121
    • Nitriansky samosprávny kraj

      Vei- og gatearbeid

      „Cesta II/589 Chotín – Kolta, 2. etapa: Pribeta – Kolta“

      Nitriansky samosprávny kraj potrebuje zhotovenie stavby „Cesta II/589 Chotín – Kolta, 2. etapa: Pribeta – Kolta“, ktorá zahŕňa modernizáciu cesty II/589 v dĺžke 15,129 km v úseku od križovatky s cestou II/509 v obci Pribeta po križovatku s cestou I/75 v obci Kolta, s maximálnou celkovou hodnotou 4 377 642,48 EUR a dobou trvania 6 mesiacov. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH (100%).

      Competition28. sep. 2026
      4. nov. 2026(23 days)
      €4,377,642