Resultat

Om anbudet

Oppdragsbeskrivelse

Byggherre skal inngå kontrakt med én entreprenør for bygningsmessige arbeider til Kongshaugen (entreprise E21). Entreprenøren vil være hovedentreprenør.Entreprisen omfatter både bygging av et administrasjonsbygg inkludert utomhusarbeider samt bygningsmessige arbeider for renseanlegget i fjell.Hovedtrekkene i prosedyrenGjennom prosjektet «BLÅ – fjordar for framtida», samarbeider Ålesund kommune og Sula kommune om å bygge et nytt avløpsrenseanlegg på Kongshaugen (Kvasnes) i Sula kommune.Målsetningene i prosjektet er som følger:Renere fjordsystemLovlig system for avløpsvannBærekraftig løsning for fremtidenDet nye avløpsrenseanlegget skal ha tilstrekkelig behandlingskapasitet for å håndtere avløpsvann som skal tilføres fra Sula kommune og Ålesund kommune, og skal utformes som et sekundærrenseanlegg.Kontraktsarbeidet vil bli organisert som delte entrepriser. For en nærmere beskrivelse av øvrige entrepriser vises det til Del A – Generell del.Byggherre skal inngå kontrakt med én entreprenør for bygningsmessige arbeider til Kongshaugen (entreprise E21). Entreprenøren vil være hovedentreprenør.Byggherre vil inngå kontrakt som bygger på kontraktsstandarden «NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt» for utførelsen.Entreprisen omfatter både bygging av et administrasjonsbygg inkludert utomhusarbeider samt bygningsmessige arbeider for renseanlegget i fjell:Grunnarbeider inklusive tilbakefylling for administrasjonsbygg, veiarbeider/utvendig plass, fundamentjord, VA-anlegg fra renseanlegg i berg til sjøkant, kabelgrøfter, grøntanlegg, natursteinsmurer mm.Boring av ventilasjonssjakterDryppsikringBygningsmessige arbeider prosessanlegg og daganlegg inkl. hjelpearbeider for tekniske fagPipe og luftinntak for berganleggSanitæranlegg, oppvarming og kjøling berganlegg og administrasjonsbyggElektro administrasjonsbygg: Systemer kabelføring, jording, elkraftfordelinger, lys, utvendig belysning, el-varme og UPS-anleggLuftbehandling daganleggBrakkerigg for bruk av de andre entreprenørene med unntak av E00 og E01 som holder egen riggHovedbedriftFor ytterligere informasjon om anskaffelsens innhold, se konkurransedokumentenes del II.

Kontaktinformasjon

Kontakt navn

Saffa Galal

Kontakt telefon

+4741598766

Kontakt e-post

saffa.galal@inventura.no

Adresse

Keiser Wilhelms gate 11, 6003 ÅLESUND

• Pris

  50%

  Beskrivelse

  Pris vil bli vurdert på bakgrunn av den totalsummen som fremkommer ved summering av prisbærende poster i mengdebeskrivelsen. Dokumentasjon: Utfylt prisskjema (del II punkt F) og mengdebeskrivelse (del II – C punkt C.2.3). Priser skal oppgis i NOK og eks. mva. Ved avvik mellom prisskjemaet i del II – F Vederlaget E21 og mengdebeskrivelsen i del II – C punkt C.2.3, vil mengdebeskrivelsen gå foran prisskjemaet.

• Oppdragsgjennomføring og organisering

  20%

  Beskrivelse

  Under tildelingskriteriet «Oppdragsgjennomføring og organisering» vil oppdragsgiver evaluere følgende elementer i prioritert rekkefølge: 1. Entreprenørens fremdriftsplan. Det vil bl.a. bli lagt vekt på: > Om fremdriftsplanen er realistisk, robust og gjennomtenkt > Rekkefølge på arbeidene > Ferdigstillelsestidspunkt av delområder for tilkomst for øvrige entrepriser Ferdigstillelsestidspunkt skal minimum være i henhold til oppsatte ferdigstillingstidspunkt i del II – E Frister og dagmulkter E21 og del II – E.3.2 Fremdriftsplan E21. 2. I hvilken grad entreprenøren har en god, konkret og prosjekttilpasset plan for gjennomføring av prosjektet, herunder blant annet plan for: > Ivaretakelse av kvalitet, spesielt på vanntette konstruksjoner > Ivaretakelse av SHA og RTB > Å unngå at det oppstår forsinkelser i materialleveranser Oppdragsgiver vil også bl.a. legge vekt på at entreprenøren har en organisering som er tilpasset prosjektet, med klare roller og klar ansvarsfordeling. 3. Tilbudt nøkkelpersonells erfaring og formalkompetanse. Med nøkkelpersonell menes: > Prosjektleder > Anleggsleder > Miljøansvarlig > HMS-leder > Formann for vanntette betongkonstruksjoner For prosjekt- og anleggsleder evalueres kompetanse utover minstekrav som fremkommer i del II – D Krav til byggeprosessen punkt D.1.7. Dokumentasjon: Entreprenøren skal levere følgende: 1. Detaljert fremdriftsplan. Fremdriftsplanen skal som minimum vise sentrale milepæler, i hvilken rekkefølge arbeidene er planlagt gjennomført, og ferdigstillelsestidspunkt for de ulike delområdene i entreprisen. Fremdriftsplan leveres som et eget vedlegg navngitt «Fremdriftsplan [entreprenørnavn]». 2. Beskrivelse av entreprenørens plan for prosjektgjennomføringen, herunder: > Beskrivelse av hvordan kvalitet, særlig på vanntette konstruksjoner, ivaretas > Beskrivelse av hvordan SHA og RTB ivaretas > Beskrivelse av hvordan entreprenøren planlegger å unngå at det oppstår forsinkelser i materialleveranser Dette punktet skal dokumenteres gjennom utfyllelse av følgende vedlegg: Del I vedlegg 6 – Oppdragsgjennomføring og organisering. Beskrivelsen skal være på maks 4 A4- sider (skriftstørrelse 10 punkt eller større). Alt utover 4 sider, samt vedlegg til beskrivelsen, vil ikke evalueres – med unntak av evt. vedlegg med organisasjonskart og vedlegg med fremdriftsplan. 3. CV for nøkkelpersonell Dette punktet dokumenteres gjennom utfyllelse av følgende vedlegg: Del I vedlegg 7 – CV for nøkkelpersonell. Entreprenøren kan bruke egen CV-mal så lenge informasjonen som etterspørres i oppdragsgivers CV-mal fremkommer av CV-en.

• Klima og miljø

  30%

  Beskrivelse

  Under tildelingskriteriet «klima og miljø» vil oppdragsgiver evaluere følgende: 1. I hvilken grad entreprenørens tilbud bidrar til å realisere målet om at kommunens byggeplasser skal værefossilfrie på sikt. Det vil her fokuseres på: a. Transport innenfor, og til og fra anleggsområdet, samt håndtering av overskuddsmasser b. Tining, oppvarming og byggtørk c. Maskintyper som skal benyttes innenfor anleggsområdet 2. Klima- og miljøvalg som tilbys utover det som følger av entreprenørens besvarelse av dette tildelingskriteriets punkt 1 og 3, og hvordan disse bidrar til å redusere klimagassutslippet og sikrer at prosjektet gjennomføres uten uønsket miljøpåvirkning. Herunder også hvordan entreprenøren vil følge opp og sikre at valgene gjennomføres og rapporteres til byggherre under bygge- og anleggsgjennomføringen. 3. Entreprenørens avfallsbudsjett og rutiner for oppfølging av budsjettet, samt hvordan byggavfall eventuelt vil ombrukes i prosjektet Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at leverandørens besvarelse er forpliktende i kontraktsgjennomføringen, se del II B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser punkt 5. Dokumentasjon: Entreprenøren skal levere følgende: Punktene dokumenteres gjennom utfyllelse av følgende vedlegg: Del I vedlegg 8 – Klima og miljø. For besvarelsen gjelder sidetallsbegrensning oppgitt i Del I vedlegg 8 – Klima og miljø. Alt utover oppgitte antall tillatte sider vil ikke evalueres.

Fant ingen kvalifikasjonskrav i konkurransekunngjøringen.

Se hele utlysningen