Haku
  • Haku

    Katsomo- ja katoshanke

    Kuusan Nuorisoseura r.y.

    Katsomo- ja katoshanke

    1. Kilpailuilmoitus julkaistu

      Mar 30, 12:29 PMMarch 30, 2026 12:29 PM

    2. Muutos vaiheessa kilpailu

      Apr 20, 4:34 AMApril 20, 2026 4:34 AM

    3. Tulosilmoitus julkaistu

      Jul 27, 6:27 AMJuly 27, 2026 6:27 AM

    4. Sopimuksen alkamispäivä

      Aug 24, 12:00 AMAugust 24, 2026 12:00 AM

    Brief

    Tarjouskilpailut maassa Suomi/Kuusan Nuorisoseura r.y./Katsomo- ja katoshanke

    Peruutettu

    Kilpailutus on peruutettu.

    Tiivistelmä

    Bygg og anlegg - Oppføring og konstruksjon av bygninger

    Kuusan Nuorisoseura r.y. on peruuttanut katsomo- ja katoshankkeen rahoituksen puutteen vuoksi. Hankkeeseen sisältyi kesäteatterin katsomon (n. 600 paikkaa), katsomon katoksen (n. 500 m²), taukoalueen katoksen (n. 320 m²) sekä apu- ja saniteettitilojen (n. 165 m²) rakentaminen Koskelantie 43, 41370 Kuusa -osoitteeseen. Urakka oli jaettu rakennusurakkaan, LVI-urakkaan ja sähköurakkaan. Rakennusurakoitsijan tuli toimia pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Sähköurakoitsijalta vaadittiin Tukes-rekisteröinti (S1 tai S2) ja LVI-urakoitsijalta Laukaan rakennusvalvonnan hyväksymät KVV- ja IV-työnjohtajat. Tarjoajilla tuli olla kokemusta vaativista rakennuskohteista, jotka sisältävät kantavia puu- tai teräsrakenteita sekä katos- tai katsomotyyppisiä ratkaisuja, ja referenssikohteiden arvon tuli olla vähintään 100 000 euroa ja niiden tuli olla valmistuneet viimeisen 5 vuoden aikana. Tarjouksia vastaanotettiin 5 kappaletta.

    Tulos

    Peruuttamisen syy
    Besluttning av oppdragsgiveren på grunn av manglende finansiering
    Tarjousten määrä
    5
    Sopimuksen arvo
    Ei ilmoitettu

    Tietoa tarjouksesta

      1. HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET Kuusan nuorisoseura ry pyytää tarjouksia katsomo- ja katoshankkeesta. Hanke käsittää seuraavat kokonaisuudet: -Kesäteatterin katsomo: n. 600 paikkaa, puurakenne. -Katsomon katos: n. 500 m², teräsrunkoinen. -Taukoalueen katos: n. 320 m², puurunkoinen. -Apu- ja saniteettitilat: n. 165 m². Tilaaja toteuttaa osan töistä talkoilla. Sijainti: Koskelantie 43, 41370 Kuusa. 2. URAKAN SISÄLTÖ JA TARJOUSPYYNTÖ Hanke sisältää kolme (3) eri tarjottavaa kokonaisurakkaa (tarjouksen tulee sisältää kaikki työt, tarvikkeet, matkakulut ja velvoitteet): 1.Rakennusurakka – Katsomo (n. 600 paikkaa), katsomon katos (n. 500 m²), taukoalueen katos (n. 320 m²), aputilat ja saniteettitilat (n. 165 m²), meluseinä n. 12 m sekä kaikki näihin liittyvät rakennustekniset työt ja perustukset. 2.LVI-urakka – Hanke sisältää vesi-, viemäri‑ ja ilmanvaihtojärjestelmien toteutuksen suunnitelmien mukaan. – LVI‑urakka alistetaan pääurakkaan YSE 1998 §5–6 mukaisesti. 3.Sähköurakka – Sähköjärjestelmät, valaisimet, syöttö- ja ohjausjärjestelmät sekä muut sähkötekniset työt suunnitelmien mukaan. – Sähköurakka alistetaan pääurakkaan YSE 1998 §5–6 mukaisesti. Tekniset rajapinnat (LVI ja Sähkö) - Maakaivutyöt: Rakennusurakoitsija kaivaa ja täyttää sähkö- ja LVI-reitit. Sähkö- ja LVI-urakoitsijat asentavat putket/kaapelit avoimeen kaivantoon. - Läpiviennit: Rakennusurakoitsija tekee varaukset ja tiivistykset. Talotekniikka-asentajat vastaavat omien putkiensa sijoittelusta. - Sähkösyöttö: Sähköurakoitsija kytkee laitteet (esim. ilmanvaihdon), LVI-urakoitsija toimittaa laitteet ja tarvittavat anturit. MUUTA - Tarjoajan tulee antaa kiinteähintainen tarjous kustakin tarjoamastaan kohdasta (1-3) erikseen (alv 0 %). - Tarkemmat tekniset tiedot ja piirustukset löytyvät tarjouspyynnön liitteenä olevista suunnitelmista ja dokumenteista. Tarjousten pohjana ja toteutuksessa käytetään rakennekuvien määrityksiä. - Tarjousten voimassaoloaika 3 kk. - Tilaaja ei käsittele vaihtoehtotarjouksia. - Melua aiheuttavat työt pitää suorittaa arkipäivinä klo 7.00-18.00 välisenä aikana (muina aikoina tarvitaan tilaajalta etukäteistä hyväksyntää). - aikataulutus sovitaan urakoitsijoiden kesken päätösvaiheessa. - Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennusurakoitsijan tulee huomioida tarjoushinnassaan sivu-urakoiden (LVI ja sähkö) alistamisesta aiheutuvat pääurakoitsijan velvoitteet ja kustannukset. AIKATAULU, VIIVÄSTYSSAKKO JA TAKUU Aikataulu on kriittinen kesäteatterin esityskauden vuoksi. -Purku: Tilaaja purkaa vanhat rakenteet (poislukien perustukset) talkoilla 3.8.–23.8.2026. -Työmaan aloitus: 24.8.2026. -Hanke urakoitsijoiden osalta valmis: 4.6.2027 (kohde vastaanotettuna ja siivottuna). -Erityishuomio: 3.5.2027 alkaen näyttämöalueen on oltava vapaana teatterin käyttöön ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä sinne pitää pystyä rakentamaan näytelmän kulissit. -Työmaatuvallisuus: Nuorisoseuran piha ja talo on käytössä hankkeen ajan, joka pitää ottaa huomioon. Hankkeen on tarkoitus valmistua 31.12.2027 mennessä Viivästyssakko: Mikäli kohde ei ole vastaanottokelpoinen 4.6.2027 mennessä, urakoitsija maksaa viivästyssakkoa 1,0 % (alv 0 %) urakkahinnasta per alkava viikko. Mikäli viivästys jatkuu 1.7.2027 yli, tilaajalla on oikeus periä sakon lisäksi korvaus välittömistä taloudellisista vahingoista (esim. menetetyt tulot kesäteatterikaudelta). Takuu: -Yleinen takuuaika: 2 vuotta (alkaa koko urakan hyväksytystä vastaanotosta). -Erityistakuu: vesikate 10 vuotta ja teräsrakenteet 5 vuotta. -Kymmenvuotisvastuu: YSE 1998 mukainen vastuu piilevistä virheistä 10 vuotta. -Urakoitsijan on asetettava rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaiset vakuudet. *Rakennusajan vakuus on 10 % urakkahinnasta (alv 0 %) *Takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta (alv 0 %). Vakuuden on oltava voimassa 3 kk yli takuuajan päättymisen. *Vakuudeksi hyväksytään pankkitakaus, vakuutusyhtiön takaus tai tilaajan hyväksymä muu vakuus. ALIURAKOITSIJAT -Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan käyttämänsä aliurakoitsijat tilaajalle ennen näiden työn aloitusta. Tilaajavastuulain mukaiset todistukset vaaditaan koko ketjulta. -Tilaajalla on oikeus hylätä aliurakoitsija, mikäli tämä ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita. Ammatilliset vaatimukset: -Sähkö: Tukes-rekisteröinti (S1 tai S2). -LVI: Laukaan rakennusvalvonnan hyväksymät KVV- ja IV-työnjohtajat. Muuta: -Voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä veronumero kaikilla työntekijöillä. -Nuorisoseuran pihan ja talon aktiivinen käyttö on huomioitava työturvallisuudessa. TARJOAJIEN POISSULKEMINEN JA SOVELTUVUUS SEKÄ ESITTELYT (Hankintalaki 1397/2016) Pakolliset poissulkemisperusteet (80 §): Hankintayksikkö sulkee tarjoajan pois kilpailutuksesta, mikäli tarjoajaa tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä koskee hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu lainvoimainen tuomio. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet (81 §):Hankintayksikkö voi sulkea tarjoajan pois kilpailutuksesta, jos tarjoaja: -On konkurssissa, purkamis- tai saneerausmenettelyssä. -On syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen. -On laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen. -On aiemmissa hankintasopimuksissa syyllistynyt merkittäviin puutteisiin. Tarjoajan on täytettävä tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Soveltuvuuden arvioimiseksi tarjoajan tulee toimittaa: -Enintään 3 kk vanhat todistukset verojen maksamisesta, eläkevakuutuksista ja työehtosopimuksesta. -Selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta (vähintään 500 000 €) . Kohteeseen tutustuminen on suositeltavaa. - Tarjouksen ja liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjoukset on jätettävä Hilma-järjestelmän kautta. - Yhteyshenkilö: Tapio Myllylä, 043 824 8504, tapio@rakennussuunnittelumyllyla.fi.Menettelyn pääpiirteetHankintaprosessin eteneminen: 1.Tarjousten jättäminen: Tarjoukset on jätettävä sähköisesti osoitteeseen tapio@rakennussuunnitteumyllyla.fi ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä tarjouksia ei voida ottaa huomioon. 2.Tarkastaa tarjoajien soveltuvuutta koskevat vastaukset: Hankintayksikkö tarkistaa tarjoajien rekisteritiedot sekä asetetut taloudelliset ja tekniset vähimmäisvaatimukset (esim. referenssit). 3.Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistus: Tarkistetaan, että saadut tarjoukset vastaavat kaikilta osin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetettuja vaatimuksia. Tarjoukset, jotka eivät vastaa vaatimuksia, hylätään. 4.Tarjousten vertailu: Hyväksytyt tarjoukset pisteytetään ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta-laatusuhde). 5.Tarjoajien soveltuvuuden tarkistus: Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset. 6.Hankintapäätös: Hankintayksikkö tekee kirjallisen hankintapäätöksen, joka annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille sähköisesti. 7.Hankintasopimuksen laatiminen: Sopimus syntyy vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Kysymykset ja viestintä: Tarjoajilla on mahdollisuus esittää hankintaa koskevia tarkentavia kysymyksiä Hilma-järjestelmän kautta 8.4.2026 mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan koottuna ilmoituksen liitteeksi viimeistään 10.4.mennessä. Tarjoajien on seurattava ilmoitusta mahdollisten korjausilmoitusten varalta. HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN JA TARJOUSTEN HYLKÄÄMINEN Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tai jonkun osa-alueen (LVI-urakka tai sähköurakka) annetut tarjoukset tai keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta syystä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Perusteltuna syynä pidetään mm. tilanteita, joissa: 1.Kaikki tarjoukset ylittävät hankkeelle varatut määrärahat. 2.Hankkeen rahoitus tai avustus muuttuu tai peruuntuu olennaisesti. 3.Hankkeen toteuttaminen alkuperäisessä muodossaan ei ole enää tarkoituksenmukaista. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta, eikä tilaaja vastaa tarjoajille aiheutuneista kustannuksista, vaikka hankinta keskeytettäisiin. 4.Ei muodostu kilpailua tarjoajien kyvykkyyden tai lukumäärän vuoksi.Tarjouksen tekemisestä ei makseta tarjoajille korvausta, eikä tilaaja vastaa tarjoajille aiheutuneista kustannuksista, vaikka hankinta keskeytettäisiin. 5.Rinnakkaistarjouksia ei hyväksytä. 6.Tarjoaja voi jättää vain yhden tarjouksen kohdastaan 7.Tilaaja voi hylätä hankinnan laatuun tai laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten, kuin hankitalain 96§:ssä säädetään 8.Tilaaja ei ota huomioon osatarjouksia tai vaihtoehtotarjouksia. 9.Mahdollinen selonottoneuvottelu järjestetään 2 viikon kuluessa hankintayksikön pyynnöstä tarjousten vertailun voittaneen tarjoajan kanssa. Selonottoneuvottelun tarkoituksena on varmistaa, että hankintayksiköllä ja valittavalla tarjoajalla on yhteinen ymmärrys tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjojen sisällöstä ja hankinnan kohteesta.

      Yhteyshenkilön puhelin
      0400 744 197
      Yhteyssähköposti
      info@kanavateatteri.fi
      Osoite
      Koskelantie 43, 41370 KUUSA

    Mukautetut arviointikriteerit

    Aloita ilmainen kokeilu esittääksesi omia kysymyksiä tarjouspyynnöstä ja saadaksesi tekoälyn vastauksia.

    Hankintaperusteet

    • Kuvaus

      Tarjoajan tulee ilmoittaa kiinteä kokonaishinta (alv 0 %) liitteenä olevien suunnitelmien ja urakkarajaliitteen mukaiselle suoritukselle. Hinta sisältää kaikki työt, tarvikkeet, matkakulut ja velvoitteet.

    • Kuvaus

      - Tarjoajalla tulee olla kokemusta vaativista rakennuskohteista, jotka sisältävät kantavia puurakenteita tai teräsrakenteita sekä katos- tai katsomotyyppisiä ratkaisuja. - Vastaavina kohteina hyväksytään myös muut laajarunkoiset rakenteet, joissa tekninen vaativuus vastaa tämän hankkeen rakennetta. Referenssien tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset: - kohde on valmistunut viimeisen 5 vuoden aikana - kohteen arvo on ollut vähintään 100 000 € (alv 0 %) - kohde sisältää kantavia puu- tai teräsrakenteita sekä rakenneteknisesti vaativia kattorakenteita Hankkeen laajuuden ja teknisen vaativuuden vuoksi vastaavat rakennuskohteet osoittavat tarjoajan kyvyn hallita kantavia rakenteita, katosrakenteita, sääsuojauksia ja työmaan aikataulullisia riskejä.- - Sähkö- ja LVI-urakoiden osalta vastaaviksi referensseiksi hyväksytään julkisten rakennusten tai vaativien teollisuushallien talotekniikka-asennukset.

      Arviointimenetelmä

      Pisteytys referenssien määrän mukaan:

      • 3+ kohdetta = 15 p
      • 2 kohdetta = 10 p
      • 1 kohde = 5 p
      • 0 kohdetta = 0 p

    • Kuvaus

      Vasteajalla tarkoitetaan aikaa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut urakoitsijalle välitöntä reagointia vaativasta asiasta (puhelimitse tai sähköpostitse), siihen hetkeen, kun urakoitsijan ennalta nimetyt: vastuuhenkilö tai tämän valtuuttama edustaja on paikalla kohteessa (Koskelantie 43, Kuusa).

      Arviointimenetelmä

      Pisteytys vasteajan mukaan:

      • < 2 h = 15 p
      • 3 h = 10 p
      • 4 h = 5 p

      • 4 h = 0 p

    • Arviointimenetelmä

      Pisteytys työsuunnitelman ja riskienhallinnan laadun mukaan:

      • 15 pistettä (Erinomainen): Työsuunnitelma on erittäin yksityiskohtainen. Se sisältää selkeän viikkoaikataulun, resurssisuunnitelman ja huomioi kriittiset rajapinnat talkootyön kanssa. Riskienhallinta kattaa kaikki keskeiset riskit (esim. sää, toimitusviiveet, työturvallisuus) ja esittää konkreettiset keinot niiden ehkäisemiseksi.
      • 10 pistettä (Hyvä): Suunnitelma on uskottava ja sisältää aikataulun sekä riskienhallinnan perusasiat. Talkootyön ja urakan rajapinnat on mainittu, mutta niitä ei ole syväanalysoitu.
      • 5 pistettä (Tyydyttävä): Suunnitelma on yleisluontoinen. Aikataulu on esitetty vain pääpiirteittäin ja riskienhallinta on suppea.
      • 0 pistettä (Heikko/Puuttuu): Suunnitelma puuttuu tai se on niin ylimalkainen, ettei hankkeen toteutusta voida sen perusteella luotettavasti arvioida.

    Kelpoisuusvaatimukset

      Ei löytynyt kelpoisuusvaatimukset hankintailmoituksesta.

    Aiemmat sopimuksen voittajat

    Aloita ilmainen kokeilu nähdäksesi, kuka on voittanut samanlaisia tarjouspyyntöjä tältä hankintayksiköltä.

    Katso koko ilmoitus

    Hankintayksikkö
    Kuusan Nuorisoseura r.y.
    Otsikko
    Katsomo- ja katoshanke
    Tyyppi
    TulosEnnakkokarsinta
    Pääkoodi
    45000000Rakennustyöt
    Lisäkoodit
    45210000Talonrakentaminen45212000Vapaa-ajan-, urheilu-, kulttuuri-, majoitus- ja ravintolarakennusten rakentamistyöt45223210Rakenneterästyöt45310000Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt45330000Putkityöt45331000Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt
    Sijainti
    Keski-Suomi

    Aktiiviset samankaltaiset kilpailutukset

    • Hansel Oy

      IT-drift og support

      Pilvipalvelut 2020 - 2022 (DPS)

      Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat pilvipalvelut Hansel Oy:n asiakkaille. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä "DPSn kohde". DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään 31.12.2029 saakka.

      Dyn. hankintajärjestelmäMar 12, 2025
      Dec 30, 2026(62 päivää)

    • Porvoon kaupunki

      Arkitekttjenester

      Porvoon kaupungin infran ja kaavoituksen asiantuntijapalveluiden hankinta puitejärjestelyllä

      Porvoon kaupunki tarvitsee infran ja kaavoituksen asiantuntijapalveluita puitejärjestelynä, jonka kokonaisarvo on enintään 11,5 miljoonaa euroa. Sopimus on voimassa 2 vuotta, ja siihen sisältyy optio yhden 2 vuoden jatkokauden käyttämisestä, tai kunnes osa-aluekohtainen enimmäisarvo on saavutettu, kuitenkin enintään 4 vuotta. Palvelut toimitetaan Helsinki-Uusimaa-alueella ja ne on jaettu viiteen osa-alueeseen: katujen sekä yleisten alueiden yleis-, katu- ja rakennussuunnittelu (enintään 7 miljoonaa euroa, enintään 8 palveluntarjoajaa), liikuntapaikkasuunnittelu (enintään 1,5 miljoonaa euroa, enintään 4 palveluntarjoajaa), silta- ja taitorakennesuunnittelu (enintään 1 miljoona euroa, enintään 6 palveluntarjoajaa), hulevesiselvitykset ja -suunnitelmat (enintään 1 miljoona euroa, enintään 6 palveluntarjoajaa) sekä geotekniset selvitykset (enintään 1 miljoona euroa, enintään 6 palveluntarjoajaa). Kaikkiin tehtäviin liittyvät suunnitelmat tulee laatia suomen kielellä. Tarjoukset arvioidaan hinnan (30 %) ja laadun (70 %) perusteella, jossa laatu perustuu nimettyjen henkilöiden kokemukseen ja referensseihin.

      PuitejärjestelySep 25, 2026
      Oct 30, 2026(1 päivä)
      11 500 000 €

    • Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

      Rådgivende ingeniørtjenester for bygg og anlegg

      VG Bernkastel-Kues - Sanierung des Bürger- und Feuerwehrgerätehauses: Los 2 - Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung HLS und Elektro

      Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues benötigt Planungsleistungen für die technische Ausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro) zur Sanierung und zum Umbau des Bürger- und Feuerwehrgerätehauses in Brauneberg, Deutschland. Das Projekt umfasst eine umfassende bauliche, energetische, technische und funktionale Sanierung des zweigeschossigen Bestandsgebäudes, wobei das Bürgerhaus im Obergeschoss barrierefrei umgebaut und das Feuerwehrhaus im Erdgeschoss nach heutigen Standards saniert werden soll. Die Vergabe erfolgt in mehreren Phasen, wobei 3-5 geeignete Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden und Verhandlungen stattfinden können. Die Zuschlagskriterien sind Preis (50 %), Qualität der Kosten- und Terminsicherung (20 %), Intensität der Bauüberwachung (25 %) und Akzeptanz der nicht-preislichen Vertragsbedingungen (5 %). Als Qualifikationsanforderungen sind mindestens 4 Referenzen über Planungsleistungen der technischen Ausrüstung (jeweils 2 für TGA HLS und 2 für TGA Elektro) für Sanierungen/Umbauten vergleichbarer Gebäude, bei denen Planungsleistungen mindestens der Leistungsphasen 2-5 und 8 erbracht wurden und die weitgehend nach dem 01.01.2020 fertiggestellt wurden, nachzuweisen. Zudem muss das Büro über einen Projektleiter und mindestens einen qualifizierten Stellvertreter mit akademischer Qualifikation als Ingenieur verfügen und eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 1 Mio. EUR für Personen- sowie Sach- und Vermögensschäden vorweisen.

      Kilpailutus pätevyysvaatimuksellaOct 21, 2026
      Nov 11, 2026(13 päivää)

    • Verbandsgemeinde Bad Breisig

      Rådgivende ingeniørtjenester for bygg og anlegg

      VG Bad Breisig - Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Waldorf, Los 2: Planungs- und Überwachungsleistungen der Fachplanung Technische Ausrüstung HLS und Elektro

      Die Verbandsgemeinde Bad Breisig benötigt Planungs- und Überwachungsleistungen der Fachplanung Technische Ausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro) für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Waldorf, Ahrweiler. Das Feuerwehrgerätehaus ist als kombinierte Anlage aus Fahrzeughalle, Betriebshof, Sozial- und Funktionsbereichen sowie Freianlagen geplant und muss für eine Personalstärke von 55-75 aktiven Mitgliedern und ca. 20 Jugendfeuerwehrmitgliedern ausgelegt sein, unter Beachtung der DIN 14092. Die Vergabe erfolgt in einem zweiphasigen Verfahren, bei dem 3-5 der am besten geeigneten Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Die Zuschlagskriterien sind Preis (35 %), Besonderheiten bei der Planung eines Feuerwehrgerätehauses (20 %), Qualitäts-, Termin- und Kostenmanagement (20 %), Intensität der Bauüberwachung und Baubetreuung (20 %) und Akzeptanz des Vertrages hinsichtlich nicht preislicher Bedingungen (5 %). Qualifikationsanforderungen umfassen mindestens eine Referenz für Planungsleistungen, Berufserfahrung des Projektleiters und des stellvertretenden Projektleiters (mindestens 3 Jahre für den stellvertretenden Projektleiter), ein Projektteam HLS und Elektro mit jeweils mindestens zwei Personen (Projektleitung und Stellvertretung), wobei der Projektleiter HLS Ingenieur der Versorgungstechnik und der Projektleiter Elektro Ingenieur der Elektrotechnik sein muss, sowie eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 1,0 Mio. EUR für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

      Kilpailutus pätevyysvaatimuksellaOct 7, 2026
      Nov 9, 2026(11 päivää)

    • Hansel Oy

      Diverse konstruksjonsmateriell

      Turvakalusteet 2021-2025 (DPS)

      DPS:n kohteena ovat turvakalusteet ja niihin liittyvät palvelut. DPS:llä hankittavia turvakalusteita ovat: • Kassa-, paloturva- ja avainkaapit • Turvaovet • Asekaapit • Holvit • Holvinovet • Palosuojatut arkistolaatiskostot • Dataturvakaapit • Vaate- ja lokerokaapit • Edellä mainittuihin tuotteisiin liittyvät lisätarvikkeet ja -laitteet. DPS:llä hankittavia tuotteisiin liittyviä palveluita ovat seuraavat: • Konsultointi- ja suunnittelupalvelu • Asennuspalvelu • Takuuhuoltopalvelu • Ennakko- ja korjaushuoltopalvelu sekä korjaustyö • Vanhan tuotteen noutopalvelu • Kierrätyspalvelu • Koulutus- ja lisäkoulutus DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa 1.1.2027 saakka, ellei sitä keskeytetä aikaisemmin. Hanselin asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 4.1.2021, ellei perustamisvaiheen pidennyksestä muuta johdu, ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä 1.1.2027. Hanselilla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä kesken sen voimassaolon. Hankintasopimukset tulee tehdä ennen dynaamisen hankintajärjestelmän päättymistä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään 1.1.2027 saakka. Hankintasopimukseen perustuvia hankintoja (tilauksia) voidaan tehdä hankintasopimuksen päättymiseen saakka. Tilauksiin perustuvat toimitukset tulee toimittaa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen päättymisestä. Hankintasopimus voi olla voimassa enintään kymmenen (10) vuotta dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisestä siltä osin kuin dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena oleviin tuotteisiin hankitaan tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena olevia palveluita.

      Dyn. hankintajärjestelmäFeb 13, 2024
      Dec 31, 2026(63 päivää)