• Search

    Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))

    ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC

    Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))

    1. Competition notice published

      Sep 10, 8:00 PMSeptember 10, 2026 8:00 PM

    2. Change in competition

      Sep 15, 8:00 PMSeptember 15, 2026 8:00 PM

    3. Tender submission deadline

      Oct 29, 9:00 AMOctober 29, 2026 9:00 AM

    4. Tender validity period

      Apr 27, 8:00 AMApril 27, 2027 8:00 AM

    Brief

    Tender search/ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC/Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))
    Brief

    Bygg og anlegg - Oppføring, renovering og vedlikehold av bygninger

    L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC, en Belgique, a besoin de travaux de construction pour une maison de repos à Momignies (Rue de Beauwelz, n°13 à 6590 MOMIGNIES). Le marché est divisé en quatre lots : Architecture (lot pilote), HVAC (lot piloté), Électricité (lot piloté) et Cuisine (lot piloté). La durée du contrat est de 580 jours. Le critère d'attribution unique est le prix (100%). Pour le lot 1 (Architecture), les soumissionnaires doivent être agréés en catégorie D, classe 8. En cas d'attribution de plusieurs lots au même soumissionnaire, l'agréation requise est également catégorie D, classe 8.

    About the bid

      Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux en 4 lots ayant pour objet la construction d'une maison de repos : - Lot 1 – Architecture - Lot 2 – HVAC - Lot 3 – Électricité - Lot 4 – Cuisine. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue de Beauwelz, n°13 à 6590 MOMIGNIES Code CPV : - Lot 1 – Architecture : o 45000000-7 – Travaux de construction o 45400000-1 – Travaux de parachèvement de bâtiment - Lot 2 – HVAC : o 45232460-4 – Travaux d'installations sanitaires o 45331000-6 – Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation - Lot 3 – Électricité : o 45315300-1 – Installations d'alimentation électrique - Lot 4 – Cuisine : o 45421151-7 – Installation de cuisines équipées Numéro de marché : CSC n°58600 – Marché n°2017/116-2017/135 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (Voy. A2.91). En cas d’application au titre A2.6 Clauses sociales d’une clause sociale flexible : dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.94. Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par l’AVIQ. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. L’attribution du marché doit avoir lieu avant le 31 décembre 2027 et toutes les phases doivent avoir débuté avant le 31 décembre 2030. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).

      Contact name
      NOM & Prénom : Jean-Marc POULLAIN Adresse : Place Joseph Meunier, 1 à 5640 METTET
      Contact phone
      +32 (0)60 21 43 75
      Contact email
      info@aigt.be
      Address
      Avenue du Châlon, 2, 6460 CHIMAY

    Custom Assessment Criteria

    Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.

    Award Criteria

    • Description

      Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est/sont : critère d'attribution unique : le prix. Critère d’attribution unique : le prix

    Qualification requirements

    • Description

      Le soumissionnaire doit être agréé pour l'exécution des travaux qu'il est envisagé de lui attribuer. Pour le Lot 1, la capacité par lot en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : Lot 1 : catégorie D, en classe 8. En cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, la capacité adaptée en termes d’agréation d’entrepreneur de travaux est définie comme suit : tous les lots groupés : catégorie D, classe 8.

      Documentation Requirement

      Le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point A3.24 du cahier spécial des charges pour opérer la sélection des soumissionnaires.

    Previous Contract Winners

    Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.

    See the full notice

    Contracting authority
    ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC
    Title
    Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))
    Type
    CompetitionPrequalification
    Main code
    45000000Construction work
    Supplemental codes
    45232460Sanitary works45315300Electricity supply installations45331000Heating, ventilation and air-conditioning installation work45400000Building completion work45421151Installation of fitted kitchens
    Location
    Arr. Thuin
    Duration
    580 days

    Active similar competitions

    • ASBL Maison Marie Immaculée

      Bygg og anlegg - Helsevesen, tinghus og demning

      Pré d'Hubermont -Construction d’un court-séjour de 25 places et extension d’une MRS de 9 chambres

      ASBL Maison Marie Immaculée heeft bouw- en aanlegwerkzaamheden nodig voor de bouw van een kortverblijf met 25 plaatsen en de uitbreiding van een rusthuis met 9 kamers in Arr. Soignies, België. De contractduur is 400 dagen. De gunningscriteria zijn gebaseerd op prijs (100%). Kandidaten moeten een jaarlijkse omzet van minimaal €4.650.000 hebben voor perceel 1, en minimaal 3 referentieprojecten kunnen voorleggen van bouw, uitbreiding en/of renovatie van minstens 30 bedden in een opvangcentrum, zorgcentrum en/of ziekenhuisomgeving, waarvan één in de laatste 5 jaar en één in het kader van een overheidsopdracht. Daarnaast is een erkenning als aannemer in klasse 8 (categorie D) vereist.

      CompetitionAug 23, 2026
      Oct 23, 2026(32 days)

    • ASBL Maison Marie Immaculée

      Arkitekttjenester

      Désignation d'un bureau pluridisciplinaire pour l'extension d'une maison de repos sur St Ghislain

      L'ASBL Maison Marie Immaculée a besoin des services d'un bureau pluridisciplinaire pour l'extension d'une maison de repos à Saint-Ghislain, en Belgique. Les critères d'attribution sont les honoraires (50%), la vision, la méthodologie et l'esquisse (45%), et l'équipe (5%). Le soumissionnaire doit prouver avoir été chargé d'une mission complète d'architecte pour la conception et le suivi d'exécution d'au moins 2 projets de construction ou de rénovation d'un objet ou d'une destination analogue (maison de repos, maison de repos et de soins, clinique, polyclinique ou hôpital de minimum 80 lits), d'une valeur d'exécution d'au moins 3 000 000 € HTVA par projet, exécutés durant les 10 dernières années (réception provisoire ou définitive postérieure au 01/09/2016).

      CompetitionSep 13, 2026
      Oct 26, 2026(35 days)

    • Régie Communale Autonome d'Aiseau-Presles

      Arkitekttjenester

      ELABORATION D'UN PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE SPORTIF ET L'AMENAGEMENT DES ABORDS

      La Régie Communale Autonome d'Aiseau-Presles a besoin de services d'architecture et services connexes pour l'élaboration d'un projet de construction d'un centre sportif et l'aménagement de ses abords, à Arr. Charleroi, en Belgique. Le projet est divisé en trois phases, la troisième phase étant conditionnée à l'obtention d'une subvention et à la décision de l'acheteur de poursuivre le projet. Les critères d'attribution sont le prix (50%), la qualité technique de l'offre (30%) et le délai d'exécution (20%). Les exigences de qualification incluent une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les risques liés à l'exercice de la profession pour un montant minimum de 1 250 000 € par sinistre.

      CompetitionSep 14, 2026
      Oct 5, 2026(14 days)

    • ASBL GROUPE SANTE CHC

      RMH-25606-Auteur de projet SRA

      ASBL GROUPE SANTE CHC heeft behoefte aan architectuur-, stabiliteits- en speciale techniekdiensten voor een palliatief pediatrisch residentieel opvangcentrum in traditionele bouw, inclusief PEB-verantwoordelijke, veiligheids- en gezondheidscoördinatie, landmeteropmeting, destructieve asbestinventarisatie, RQT-rapport, en het ontwerpen van interieur en uitrusting. De diensten moeten geleverd worden in het arrondissement Luik, België. De gunningscriteria zijn gebaseerd op kosten (60%), methodologie en planning (30%), en de samenstelling van het projectteam en referenties (10%). Als kwalificatievereiste geldt een gemiddelde jaarlijkse omzet van de afgelopen drie jaar die meer dan tweemaal de waarde van de aanbesteding bedraagt.

      CompetitionSep 7, 2026
      Oct 9, 2026(18 days)

    • Klinik Sankt Josef VoG

      Bygningsarbeid og installasjoner

      PKEA - Marché 01 - organisation de la partie pharmacie / salle blanche

      Klinik Sankt Josef VoG heeft een gemengde overheidsopdracht uitgeschreven voor de organisatie, inrichting en uitrusting van een apotheek/cleanroom, inclusief bijbehorende technische ruimtes, in de Klinik St. Josef in Sankt-Vith, België. De opdracht is verdeeld in drie percelen: sloopwerkzaamheden (perceel 1), afwerking en technieken (perceel 2), en isolatoren (perceel 3). De werkzaamheden omvatten de volledige inrichting van de ziekenhuisapotheek en cleanroom, inclusief apparatuur, meubilair, technische voorzieningen, aansluitingen en afwerkingen. De uitvoering moet plaatsvinden in een actief ziekenhuis en rekening houden met de continuïteit van de zorg, patiëntveiligheid en beperking van overlast. De cleanroom en bijbehorende installaties moeten voldoen aan de eisen van het AR 30/09/2020 Bijlage III PICS-richtlijn voor de bereiding van steriele geneesmiddelen. Gunning vindt plaats op basis van de prijs van het aanbod (33,3333% en 20%), uitvoeringsplanning en organisatie (6,6667%), creatie van een ziekenhuisapotheek met cleanroom (6,6667%), totale eigendomskosten over 10 jaar (16,6667%), technische kwaliteit, GMP-conformiteit en prestaties van de voorgestelde oplossing (10%), en integratiemethodologie, kwalificatie, ondersteuning en bedrijfscontinuïteit (6,6667%). Kandidaten moeten een verklaring indienen over de omzet van de afgelopen vijf jaar, waarbij het aanbod niet meer dan 50% van de gemiddelde jaaromzet in het betreffende activiteitsgebied mag bedragen. Voor perceel 1 zijn minimaal 2 sloopwerken in de ziekenhuissector vereist, elk met een waarde van minimaal € 800.000,- (excl. BTW), uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar. Voor perceel 3 zijn referenties vereist van de levering en het gebruik van minimaal 2 isolatoren. Daarnaast is voor perceel 1 een erkenning in categorie G5 (sloopwerken), klasse 4, en voor perceel 2 in categorie D (algemene bouwondernemingen), klasse 5, vereist.

      CompetitionAug 26, 2026
      Oct 15, 2026(24 days)