About the bid

Assignment description

Predmetom zákazky je realizácia komplexu stavby, Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika, bližšie definovanej architektonickou štúdiou, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Celé riešené územie a samotná stavba sú koncipované ako ucelený a plne krajinne integrovaný komplex. Z hľadiska výkonnostných a kapacitných požiadaviek je predmet zákazky exaktne definovaný hrubou podlahovou plochou nadzemných podlaží, ktorá predstavuje výmeru 140 268 štvorcových metrov. K tomu sa pridružuje hrubá podlahová plocha podzemných podlaží, s výmerou 122 925 štvorcových metrov. Verejné obstarávanie je realizované formou rokovacieho konania so zverejnením

Contact information

Contact phone

+421904281818

Contact email

dzuppa@ekoauris.sk

Address

Gen. Miloša Vesela, 03426 Ružomberok

• Cena bez DPH

  100%

  Description

  Cena bez DPH

• Vyjadrenie banky o úvere

  Description

  Záujemca preukáže vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, z ktorého vyplýva, že banka alebo pobočka zahraničnej banky je pripravená poskytnúť záujemcovi úver v objeme minimálne 50 000 000,00 EUR na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je „NÁRODNÁ NEMOCNICA GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok, ak sa záujemca stane úspešným záujemcom a o poskytnutie úveru požiada. Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, musia byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované verejným obstarávateľom v prvej vete tejto podmienky účasti, všetko pre naplnenie požadovaného účelu, ktorým je preukázanie schopnosti záujemcu prostredníctvom vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania. Platnosť vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky: minimálne 24 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí o účasť. Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu. Z takto predloženého iného dokumentu musí byť okrem požadovaných údajov týkajúcich sa najmä finančného objemu a predmetu prefinancovania, zároveň jasne a určito zrejmý záväzok a naplnenie hľadiska účelu požadovaného dokumentu, ktorým je preukázanie schopnosti záujemcu prostredníctvom iného dokumentu operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania. (akceptovaný bude aj výpis alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že záujemca disponuje na svojom účte touto sumou a že tieto prostriedky sú určené na financovanie plnenia zákazky).

  Documentation Requirement

  Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky ako aj iný dokument (ak je uplatnený) musí byť nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o účasť.

• Prehľad o celkovom obrate

  Description

  Záujemca preukáže prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške (kumulatívne) minimálne 500 000 000,00 EUR (slovom päťsto miliónov eur). Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením ekvivalentného dokumentu. Ak je hodnota vyjadrená v inej mene ako euro, prepočíta sa na eurá kurzom Európskej centrálnej banky platným ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie. Rovnaké pravidlo prepočtu meny sa použije pri preukazovaní splnenia všetkých podmienok účasti aj pri vyhodnotení kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov.

  Documentation Requirement

  Záujemca predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Záujemca zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/).

• Reference projects

  Description

  Záujemca predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj „rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že uskutočnil minimálne 1 (jednu) zákazku na stavebné práce (rekonštrukcia alebo výstavba) na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky (pod rovnakým alebo podobným charakterom sa v tomto bode rozumejú Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia (Typ 1, oddiel 12, skupina 126, trieda 1264, podľa vyhlášky Štatistického úradu č. 323/2010 - štatistickej klasifikácie stavieb), pričom minimálna hodnota stavebných prác bola rovnaká alebo vyššia ako 50 000 000,00 EUR bez DPH. Rozhodné obdobie v rovnakom rozsahu platí aj na preukazovanie a na hodnotenie kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov. Mena pre cenu: EUR. Prepočet inej meny ako euro sa vykoná podľa jednotného pravidla určeného v podmienke účasti č. 2. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referencie a potvrdenia odberateľov riadne ukončených stavieb. Za riadne ukončenú stavbu sa na účely podmienok účasti považuje stavba, ktorá bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi a prevzatá ním a ktorú je podľa právneho poriadku miesta stavby dovolené užívať na účel, na ktorý bola zhotovená, aj keď len dočasne alebo v skúšobnej prevádzke. Splnenie tejto skutočnosti preukazuje záujemca dokladom podľa právneho poriadku miesta stavby. Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie, pričom alikvotný rozsah sa uplatní len pri stavbe, ktorá bola riadne ukončená v rozhodnom období a ktorej uskutočňovanie sa začalo pred jeho začiatkom (ak je to uplatniteľné), zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), zohľadňuje alikvotný podiel záujemcu v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), je správne vyčíslená podľa tohto bodu.

  Documentation Requirement

  Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením odberateľa za každú zákazku uvedenú v bodoch 3.1 až 3.3, pri ktorej odberateľom nebol verejný obstarávateľ ani obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak je dokladom referencia vedená v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, potvrdenie odberateľa sa nevyžaduje a záujemca referenciu identifikuje v zozname. Zoznam a potvrdenie odberateľa musia obsahovať tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác, d) Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení); f) Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie obsahovali aj meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené údaje. Absencia týchto odporúčaných údajov nie je dôvodom nesplnenia podmienky účasti. Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

• Reference projects

  Description

  Záujemca predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj „rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že uskutočnil minimálne 1 (jednu) zákazku na stavebné práce (rekonštrukcia alebo výstavba) budov (Typ 1, podľa štatistickej klasifikácie stavieb), pričom minimálna hodnota stavebných prác bola rovnaká alebo vyššia ako 100 000 000,00 EUR bez DPH a zároveň bola podlahová plocha tejto stavby v rozsahu rovnom alebo vyššom ako 30 000,00 m2. Rozhodné obdobie v rovnakom rozsahu platí aj na preukazovanie a na hodnotenie kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov. Mena pre cenu: EUR. Prepočet inej meny ako euro sa vykoná podľa jednotného pravidla určeného v podmienke účasti č. 2. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referencie a potvrdenia odberateľov riadne ukončených stavieb. Za riadne ukončenú stavbu sa na účely podmienok účasti považuje stavba, ktorá bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi a prevzatá ním a ktorú je podľa právneho poriadku miesta stavby dovolené užívať na účel, na ktorý bola zhotovená, aj keď len dočasne alebo v skúšobnej prevádzke. Splnenie tejto skutočnosti preukazuje záujemca dokladom podľa právneho poriadku miesta stavby. Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie, pričom alikvotný rozsah sa uplatní len pri stavbe, ktorá bola riadne ukončená v rozhodnom období a ktorej uskutočňovanie sa začalo pred jeho začiatkom (ak je to uplatniteľné), zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), zohľadňuje alikvotný podiel záujemcu v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), je správne vyčíslená podľa tohto bodu.

  Documentation Requirement

  Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením odberateľa za každú zákazku uvedenú v bodoch 3.1 až 3.3, pri ktorej odberateľom nebol verejný obstarávateľ ani obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak je dokladom referencia vedená v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, potvrdenie odberateľa sa nevyžaduje a záujemca referenciu identifikuje v zozname. Zoznam a potvrdenie odberateľa musia obsahovať tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác, d) Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení); f) Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie obsahovali aj meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené údaje. Absencia týchto odporúčaných údajov nie je dôvodom nesplnenia podmienky účasti. Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

• Reference projects

  Description

  Záujemca predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj „rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že uskutočnil minimálne 1 (jednu) stavbu (rekonštrukcia alebo výstavba), ktorá bola realizovaná ako budova (Typ 1, podľa štatistickej klasifikácie stavieb), ktorej nosné a/alebo nenosné časti boli realizované z prefabrikovanej železobetónovej konštrukcie v minimálnom objeme 20 000 000,00 EUR bez DPH. Pozn.: Výška minimálneho finančného objemu tejto podmienky účasti sa vzťahuje len na hodnotu inštalovanej prefabrikovanej železobetónovej konštrukcie, nie na hodnotu celej stavby. Rozhodné obdobie v rovnakom rozsahu platí aj na preukazovanie a na hodnotenie kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov. Mena pre cenu: EUR. Prepočet inej meny ako euro sa vykoná podľa jednotného pravidla určeného v podmienke účasti č. 2. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referencie a potvrdenia odberateľov riadne ukončených stavieb. Za riadne ukončenú stavbu sa na účely podmienok účasti považuje stavba, ktorá bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi a prevzatá ním a ktorú je podľa právneho poriadku miesta stavby dovolené užívať na účel, na ktorý bola zhotovená, aj keď len dočasne alebo v skúšobnej prevádzke. Splnenie tejto skutočnosti preukazuje záujemca dokladom podľa právneho poriadku miesta stavby. Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie, pričom alikvotný rozsah sa uplatní len pri stavbe, ktorá bola riadne ukončená v rozhodnom období a ktorej uskutočňovanie sa začalo pred jeho začiatkom (ak je to uplatniteľné), zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné), zohľadňuje alikvotný podiel záujemcu v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), je správne vyčíslená podľa tohto bodu.

  Documentation Requirement

  Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením odberateľa za každú zákazku uvedenú v bodoch 3.1 až 3.3, pri ktorej odberateľom nebol verejný obstarávateľ ani obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak je dokladom referencia vedená v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, potvrdenie odberateľa sa nevyžaduje a záujemca referenciu identifikuje v zozname. Zoznam a potvrdenie odberateľa musia obsahovať tieto údaje: a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác, d) Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky, e) Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení); f) Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie obsahovali aj meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť uvedené údaje. Absencia týchto odporúčaných údajov nie je dôvodom nesplnenia podmienky účasti. Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

• Kvalifikácia Stavbyvedúceho č. 1

  Description

  Záujemca preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky – Stavbyvedúci č. 1, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady: a) Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci so zameraním na pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad. b) Profesijný životopis zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje: identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby); kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa); súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo); súhrnné praktické skúsenosti s organizáciou, riadením a koordináciou stavebných prác na zrealizovaných stavbách v pozícii stavbyvedúci v celkovom súhrnnom rozsahu min. 10 rokov, pričom zároveň preukáže minimálne jednu praktickú skúsenosť na pozícii stavbyvedúci pri prácach na výstavbe alebo rekonštrukcii nemocničných budov alebo zdravotníckych zariadení (Typ 1, oddiel 12, skupina 126, trieda 1264, podľa štatistickej klasifikácie stavieb) v minimálnej hodnote stavebných prác rovnakej alebo vyššej ako 50 000 000.00 EUR bez DPH. Ku všetkým praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba uvedie: názov a sídlo odberateľa, lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/ y), pozíciu ktorú zastávali, názov projektu, prípadne stavebnej akcie, určenie rozsahu prác za ktoré bol zodpovedný, kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č. alebo mailová adresa). Verejný obstarávateľ bude akceptovať len referenčné skúsenosti z riadne ukončených stavieb, pričom riadne ukončená stavba je vymedzená v podmienke účasti č. 3. Údaje v životopise zodpovedná osoba potvrdí vlastnoručným podpisom spolu s vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé a že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky.

  Documentation Requirement

  Doklad zodpovednej osoby - Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci so zameraním na pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad. Profesijný životopis zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho.

• Skúsenosti s výstavbou operačných sál a heliportu

  Description

  Aspoň jedna z osôb v pozícii Stavbyvedúci č. 1, Stavbyvedúci č. 2 alebo Stavbyvedúci č. 3 musí preukázať skúsenosť s výstavbou alebo rekonštrukciou operačných sál a aspoň jedna z týchto osôb skúsenosť s výstavbou heliportu. Obidve skúsenosti môže preukázať tá istá osoba a môžu byť preukázané tou istou stavbou alebo rozdielnymi stavbami, ktoré nemusia byť totožné s referenčnou stavbou podľa minimálnej úrovne štandardov.

  Documentation Requirement

  Nie je špecifikované, ale pravdepodobne prostredníctvom profesijného životopisu alebo referencií.

• Opatrenia environmentálneho manažérstva

  Description

  Záujemca musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy. Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže záujemca platnou registráciou v schéme EMAS s rozsahom pokrývajúcim uskutočňovanie pozemných stavieb alebo iným rovnocenným dôkazom o opatreniach environmentálneho manažérstva. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať registráciu v schéme EMAS v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach environmentálneho manažérstva.

  Documentation Requirement

  Platná registrácia v schéme EMAS s rozsahom pokrývajúcim uskutočňovanie pozemných stavieb alebo iný rovnocenný dôkaz o opatreniach environmentálneho manažérstva.

• Systém manažérstva kvality

  Description

  Záujemca musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy. Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže záujemca platným dokladom: ISO 9001 v oblasti výstavby/rekonštrukcie pozemných stavieb alebo rovnocenné osvedčenia vydávané na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že záujemca má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ, alebo štátov mimo EÚ/EHP, ktoré sú rovnocennými s uvedenými normami. Ak záujemca objektívne nemal možnosť získať takýto certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality.

  Documentation Requirement

  Platný doklad ISO 9001 v oblasti výstavby/rekonštrukcie pozemných stavieb alebo rovnocenné osvedčenia vydávané na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou, alebo iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality.

See the full notice