Servicii de proiectare, verificare tehnică, asistenţa tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor şi execuţia lucrărilor de construcţii-montaj aferente proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Floare de Colț”
- Deadline
- Nov 25,10 days left
- Award
- Prețul ofertei 40% and 1 more
Brief
Municipiul Pitești – Consiliul Local are nevoie, în județul Argeș, de proiectare, verificare tehnică, asistență din partea proiectantului pe durata execuției și lucrări de construcții-montaj pentru eficientizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit „Floare de Colț”; contractul are durata de 1 an și valoarea totală maximă estimată de 12.354.134,10 lei. Atribuirea este condiționată de semnarea contractului de finanțare prin PRSM 2021–2027. Evaluarea acordă 40% prețului, 44% experienței celor patru experți-cheie (manager de proiect și proiectanți de instalații electrice, sanitare și termice/ventilare/climatizare) și 16% garanției extinse, pentru care se pot obține puncte suplimentare la 4 sau 5 ani. Sunt necesare referințe pentru servicii de proiectare similare în valoare cumulată de minimum 359.473 lei, din cel mult 3 contracte din ultimii 3 ani, și pentru lucrări similare în valoare cumulată de minimum 11.935.581 lei, din cel mult 3 contracte din ultimii 5 ani; pentru experții-cheie se punctează experiența în 1–5 sau mai multe contracte similare, iar fiecare trebuie să aibă cel puțin un contract relevant. Se solicită, de asemenea, certificări sau dovezi echivalente pentru managementul calității ISO 9001 și al mediului ISO 14001.
Kjøle- og ventilasjonsteknologi
Custom Assessment Criteria
Get answers to your bid/no-bid criteria
Set them up once and Cobrief answers them in every tender
Will you bid?
The agent sets up the bid and writes the first draft. Free for 14 days.
Qualification requirements
Description
Operatorii economici trebuie să fie înregistrați într-un registru profesional sau comercial, conform legislației țării în care sunt stabiliți. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat și regăsit în certificatul constatator emis de O.N.R.C. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia. Fiecare membru al asocierii, terții susținători, subcontractanții trebuie să dovedească pentru partea din contract pe care o realizează că are corespondent în codul CAEN autorizat și regăsit în certificatul constatator emis de O.N.R.C. Pentru ofertanții străini, obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate, iar informațiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestora. Fiecare membru al asocierii, terții susținători, subcontractanții trebuie să dovedească pentru partea din contract pe care o realizează că are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc este obligat să pună la dispoziția Autorității Contractante informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din Administrația Fondului pentru Mediu.
Documentation Requirement
Se va completa DUAE cu informațiile aferente situației lor prin selectarea opțiunii „indicația globală pentru toate criteriile de selecție". Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt următoarele: a) certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), nu mai vechi de 30 de zile la momentul prezentării acestuia, în copie, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice române; b) documente echivalente emise în țara de rezidență, în limba în care au fost emise, în copie, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine. c) furnizare informații privind beneficiarii reali: pentru ofertanții ai căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC; pentru ofertantul declarat câștigător care are în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la declarant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art.326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele despre beneficiarii reali (cel puțin nume, prenume și data nașterii), în conformitate cu prevederilor Legii nr. 129/2019, conform formular atașat; pentru ofertanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțite de traducerea în limba română, certificate de traducători autorizați, în condițiile legii. Ofertanții, persoane juridice/fizice străine trebuie să dețină documente echivalente care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidentă, în limba în care au fost emise, în original/copie legalizată/copie lizibilă, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Ofertantul trebuie să demonstreze că are implementat și menține un sistem de management al calității conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principală ce face obiectul contractului.
Documentation Requirement
Completare cerinței corespunzătoare în formularul DUAE. Operatorii economici se vor limita la a indica global că îndeplinesc cerințele de calificare/selecție, fără să trebuiască să completeze nicio altă secțiune din partea IV - A, B, C, D. În fapt, operatorii economici vor bifa la secțiunea «partea IV criteriile de selecție» punctul - a: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție. Prezentarea oricărui document prin care se susține cerința, de exemplu: prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, valabil la data prezentării acestora. Documentul de mai sus se va prezenta de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor la solicitarea autorității contractante.
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Ofertantul va face dovada că are implementat și menține un sistem de Management al Mediului conform cerințelor standardului SR EN IS014001 sau echivalent pentru activitatea principală ce face obiectul contractului.
Documentation Requirement
Completare cerinței corespunzătoare în formularul DUAE. Operatorii economici se vor limita la a indica global că îndeplinesc cerințele de calificare/selecție, fără să trebuiască să completeze nicio altă secțiune din partea IV - A, B, C, D. În fapt, operatorii economici vor bifa la secțiunea «partea IV criteriile de selecție» punctul - a: Indicație globală pentru toate criteriile de selecție. Prezentarea oricărui document prin care se susține cerința, de exemplu: prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, valabil la data prezentării acestora. Documentul de mai sus se va prezenta de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor la solicitarea autorității contractante.
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, acesta are obligația de a completa în DUAE informațiile privind subcontractarea. Subcontractanții vor completa DUAE separat, cu informațiile aferente propriei situații, potrivit rolului pe care îl au în cadrul ofertei. În cazul subcontractanților pe ale căror capacități ofertantul se bazează pentru îndeplinirea unuia sau mai multor criterii de calificare, aceștia vor completa DUAE și cu informațiile relevante privind capacitatea invocată. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică nu este diminuată prin subcontractarea unei părți/părți din contract. La încheierea contractului de achiziție publică contractantul are obligația de a prezenta contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați în ofertă. Contractele de subcontractare trebuie să fie în concordanță cu oferta, să cuprindă activitățile ce revin subcontractanților și sumele aferente prestațiilor acestora și se constituie anexe la contractul de achiziție publică. Se vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016 privind subcontractarea, inclusiv cele referitoare la plata directă către subcontractanți, în măsura în care subcontractanții își exprimă această opțiune și sunt îndeplinite condițiile legale aplicabile.
Documentation Requirement
Se va completa DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor și depunerea acordului de subcontractare odată cu DUAE la momentul depunerii ofertei, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, conform art.196 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Acordul de subcontractare trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: denumirea subcontractantului; datele de identificare ale subcontractantului; partea/părțile din contract care urmează să fie subcontractate; denumirea lucrărilor/serviciilor ce vor fi executate/prestate de subcontractant; procentul și/sau valoarea aferentă lucrărilor/serviciilor ce vor fi executate/prestate de subcontractant; opțiunea subcontractantului privind plata directă de către autoritatea contractantă, dacă este cazul.
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Operatorul economic va prezenta o listă a principalelor servicii similare prestate și duse la bun sfârșit în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani (raportați la data-limită de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Ofertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor, servicii similare în valoare cumulată de minim 359.473,00 lei fără T.V.A., la nivelul unuia sau a maximum 3 contracte. Prin servicii similare se înțeleg servicii de proiectare (fazele SF / DALI / PT/ PT+DE / DTOE / DTAC) pentru lucrări de construire/ consolidare/ modernizare/ reabilitare/extindere de clădiri civile sau industriale, cel puțin din categoria de importanță C. Nu se solicită experiență identică obiectului contractului, fiind acceptate servicii similare sau superioare din punctul de vedere al complexității tehnice. În cazul contractelor care au inclus atât servicii similare, cât și alte tipuri de servicii/activități, se va lua în considerare numai valoarea aferentă serviciilor similare prestate efectiv și recepționate/acceptate de beneficiar. În cazul contractelor de tip proiectare și execuție, se va lua în considerare numai valoarea aferentă serviciilor de proiectare similare, nu și valoarea lucrărilor executate. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, cerința se îndeplinește prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul invocării susținerii unui terț și/sau a capacității unui subcontractant pentru îndeplinirea cerinței, se vor prezenta documentele prevăzute de legislația aplicabilă, iar terțul/subcontractantul va completa DUAE, după caz, pentru partea de susținere/capacitate invocată. Pentru serviciile prezentate ca experiență similară, exprimate în alte monede decât lei, conversia se va realiza la cursul mediu anual leu/valută comunicat de Banca Națională a României pentru anul în care serviciile au fost recepționate/acceptate de beneficiar.
Documentation Requirement
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedură cu informațiile aferente situației lor de fapt. Autoritatea contractantă a activat în formularul DUAE opțiunea „a: indicația globală pentru toate criteriile de selecție”. Operatorii economici participanți la procedură vor completa DUAE prin bifarea răspunsului corespunzător, respectiv „Da” sau „Nu”, cu privire la îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare stabilite prin anunțul de participare și prin documentația de atribuire. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire, acestea fiind următoarele, enumerarea nefiind limitativă sau cumulativă: copii contracte/ copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; documente din care să rezulte obiectul și categoria de importanță a construcției, după caz, precum și natura serviciilor prestate; procese-verbale de predare-primire; procese-verbale de recepție/acceptare a documentațiilor; recomandări sau certificate de bună execuție emise de beneficiari; documente constatatoare; orice alte documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractelor, din care rezultă informațiile necesare verificării îndeplinirii cerinței. În cazul în care contractele invocate ca experiență similară conțin clauze de confidențialitate, care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic ofertant va prezenta paginile din contract și anexele acestuia care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului și valorile precum și semnăturile/ștampila părților. Documentele justificative pentru experiența similară în prestări servicii de proiectare trebuie să indice: obiectul serviciilor astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară, valoarea serviciilor similare, beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, perioada, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-a prestat contractul; calitatea în care operatorul economic a prestat serviciile; confirmarea faptului că serviciile au fost recepționate/acceptate de beneficiar; să precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări și/sau confirmări beneficiarilor indicați de ofertant, în măsura în care informațiile prezentate nu sunt suficiente pentru verificarea îndeplinirii cerinței.
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Description
Operatorul economic va prezenta o listă cu principalele lucrări similare de construire/ consolidare /modernizare sau reabilitare de clădiri civile sau industriale cel puțin din categoria de importanță C, comparabile cu cele care fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedură sau superioare din punct de vedere al complexității și/ sau utilității, duse la bun sfârșit în cadrul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani (raportați la data-limită de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, din care să rezulte că ofertantul a executat lucrări similare la nivelul unuia sau a maximum 3 contracte, în valoare cumulată de minim 11.935.581,00 lei fără TVA. Prin lucrări similare se înțeleg lucrări de construire, modernizare, reabilitare, consolidare, extindere și/sau intervenție asupra clădirilor civile sau industriale. Nu se solicită experiență identică obiectului contractului, fiind acceptate lucrări similare sau superioare din punctul de vedere al complexității tehnice. În cazul contractelor care au inclus atât lucrări similare, cât și alte tipuri de lucrări/activități, se va lua în considerare numai valoarea aferentă lucrărilor similare executate efectiv și recepționate/acceptate de beneficiar. În cazul contractelor de tip proiectare și execuție, se va lua în considerare numai valoarea aferentă lucrărilor similare executate, nu și valoarea serviciilor de proiectare. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțeleg lucrări recepționate/acceptate de beneficiar, în limitele acord/contract dintre executant și beneficiar, inclusiv lucrări recepționate pe obiecte, sectoare sau părți de lucrări, cu condiția ca documente prezentate să confirme executarea și acceptarea acestora de către beneficiar. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, cerința se îndeplinește prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul invocării susținerii unui terț și/sau a capacității unui subcontractant pentru îndeplinirea cerinței, se vor prezenta documentele prevăzute de legislația aplicabilă, iar terțul/subcontractantul va completa DUAE, după caz, pentru partea de susținere/capacitate invocată. Pentru lucrările prezentate ca experiență similară, exprimate în alte monede decât lei, conversia se va realiza la cursul mediu anual leu/valută comunicat de Banca Națională a României pentru anul în care lucrările au fost recepționate/acceptate de beneficiar.
Documentation Requirement
Se va completa DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor de fapt. Autoritatea contractantă a activat în DUAE opțiunea „a: indicația globală pentru toate criteriile de selecție”. Operatorii economici vor completa DUAE prin bifarea răspunsului corespunzător, respectiv „Da” sau „Nu”, cu privire la îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare stabilite. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire, acestea fiind următoarele, enumerarea nefiind limitativă sau cumulativă: copii contracte / copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; documente din care să rezulte obiectul și categoria de importanță a construcției, după caz, precum și natura lucrărilor executate; procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor; procese-verbale de recepție finală, după caz; certificate de bună execuție emise de beneficiari (Procese-verbale de recepție/ Procese-verbale de punere în funcțiune etc); recomandări emise de beneficiari; documente constatatoare; situații de lucrări acceptate de beneficiar, în măsura în care acestea sunt însoțite de documente din care rezultă recepționarea/acceptarea lucrărilor de către beneficiar; orice alte documente emise sau contrasemnate de beneficiar, din care rezultă informațiile necesare verificării îndeplinirii cerinței. În cazul în care contractele invocate ca experiență similară conțin clauze de confidențialitate, care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract și anexele, care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul, durata, prețul și valorile precum și semnăturile/ștampila părților. Documentele justificative trebuie să indice: obiectul lucrărilor executate astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similară, valoarea lucrărilor similare, beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, perioada, mai exact intervalul periodic (date de început și finalizare) în care s-a executat contractul, calitatea în care operatorul economic a executat lucrările, confirmare că lucrările au fost recepționate/acceptate de beneficiar, să precizeze dacă au fost executate conform cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări și/sau confirmări beneficiarilor indicați de ofertant, în măsura în care informațiile prezentate nu sunt suficiente pentru verificarea îndeplinirii cerinței.
Source
No source found in the documents. Check the requirement against the tender documents.
Award Criteria
Description
Experiența Managerului de proiect cu atribuții în elaborarea, coordonarea și/sau verificarea documentațiilor de proiectare – 11 puncte; Experiența inginerului proiectant instalații electrice atestat ANRE minim grad II sau echivalent – 11 puncte, Experiența inginerului proiectant instalații sanitare – 11 puncte; Experiența inginerului proiectant instalații termice, ventilații și climatizare – 11 puncte. Pentru fiecare expert, punctajul se va acorda astfel: ”Pentru experiența specifică a persoanei propuse, constând în experiență anterioară specifică în realizarea unor responsabilități și sarcini similare: a) în cadrul a cel puțin unui contract ce a avut în obiect servicii de proiectare (în orice fază conform HGR nr. 907/ 2016 sau echivalent pentru ofertanții străini) pentru lucrări de construcție/ intervenție aferente unor clădiri civile/ industriale, se acordă 2,20 puncte; b) în cadrul a 2 contracte ce au avut în obiect servicii de proiectare (în orice fază conform HGR nr. 907/ 2016 sau echivalent pentru ofertanții străini) pentru lucrări de construcție/ intervenție aferente unor clădiri civile / industriale, se acordă 4,40 puncte; c) în cadrul a 3 contracte ce au avut în obiect servicii de proiectare (în orice fază conform HGR nr. 907/ 2016 sau echivalent pentru ofertanții străini) pentru lucrări de construcție/ intervenție aferente unor clădiri civile / industriale, se acordă 6,60 puncte; d) în cadrul a 4 contracte ce au avut în obiect servicii de proiectare (în orice fază conform HGR nr. 907/ 2016 sau echivalent pentru ofertanții străini) pentru lucrări de construcție/ intervenție aferente unor clădiri civile / industriale, se acordă 8,80 puncte; e) în cadrul a 5 sau mai multe contracte ce au avut în obiect servicii de proiectare (în orice fază conform HGR nr. 907/ 2016 sau echivalent pentru ofertanții străini)) pentru lucrări de construcție/ intervenție aferente unor clădiri civile / industriale, se acordă 11 puncte.” Pentru fiecare expert cheie indicat în cadrul ofertei, în scopul acordării punctajului aferent factorului de evaluare, se vor prezenta: certificate de bună execuție / recomandări sau orice alte documente justificative echivalente relevante, emise de către beneficiarii investițiilor/contractelor, pentru fiecare contract menționat, din care să reiasă în mod clar experiența expertului propus. Dacă experienţa specifică a persoanei propuse nu poate fi demonstrată prin implicarea acesteia în cel puţin un contract similar, atunci oferta va fi respinsă ca inacceptabilă, conform art. 137, alin. (2), lit. b) din HGR nr. 395/2016 (zero (0) proiecte/contracte = ofertă inacceptabilă).
Sub-criteria
- Experiența Managerului de proiect11%
Experiența Managerului de proiect cu atribuții în elaborarea, coordonarea și/sau verificarea documentațiilor de proiectare.
- Experiența inginerului proiectant instalații electrice11%
Experiența inginerului proiectant instalații electrice atestat ANRE minim grad II sau echivalent.
- Experiența inginerului proiectant instalații sanitare11%
Experiența inginerului proiectant instalații sanitare.
- Experiența inginerului proiectant instalații termice, ventilații și climatizare11%
Experiența inginerului proiectant instalații termice, ventilații și climatizare.
Source
No source found in the documents. Check the weight against the tender documents.
Description
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Source
No source found in the documents. Check the weight against the tender documents.
Description
Durata minima a garanției lucrării este de minim 3 ani si maxima 5 ani. Extinderea duratei de garanție se va face cu adăugarea unui an întreg (respectiv 3+1=4 ani; 3+2=5 ani) Punctajul pentru ,,Garanția extinsă a lucrării’’ se acorda astfel: -pentru garanția acordata lucrării de 3 ani, se vor acorda 0 puncte; -pentru garanția extinsă a lucrării de 4 ani, se vor acorda 8 puncte; -pentru garanția extinsă a lucrării de 5 ani, se vor acorda 16 puncte; Ofertele cu o durată mai mică de 3 ani vor fi respinse ca neconforme, iar cele care depășesc 5 ani nu primesc punctaj suplimentar. Document: ofertanții vor prezenta declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor însoțita de: • Planul de management al calității aplicabil contractului și responsabilitățile de control; • Metodologia de execuție pentru componentele cu impact asupra durabilității și performanței energetice, inclusiv termoizolații, fațade, tâmplărie, instalații termice, sanitare, electrice, ventilare/climatizare și sisteme din surse regenerabile; • Caracteristicile relevante ale materialelor și echipamentelor propuse, documentele de conformitate și condițiile de punere în operă; • Procedurile de verificare, testare, probe, punere în funcțiune și recepție; • Modul de remediere a eventualelor defecte apărute în perioada de garanție și termenele de intervenție asumate.
Source
No source found in the documents. Check the weight against the tender documents.
Previous winners
Who are you up against?
The suppliers who have won similar contracts at MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI
From the notice
Servicii de proiectare, verificare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor și execuția lucrărilor de construcții-montaj aferente proiectului „Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit Floare de Colț”. Contractul nu este împărțit pe loturi. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor stabilit de către autoritatea contractantă este de 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod complet tuturor solicitări de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. In măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare, autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în termenul stabilit prin documentația de atribuire. Prezenta procedură este inițiată cu clauză suspensivă Procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare în cadrul PRSM 2021-2027 cu Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu se va semna, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia ce asigură finanțarea nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/a clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. În aplicarea clauzei suspensive mentionate, in cazul in care decizia de finantare nu este emisa pana la data expirarii perioadei initiale de valabilitate a ofertei, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita contractantului prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor si in mod corespunzator a garantiei de participare. Ofertantii au obligatia de a raspunde solicitarii in termenul indicat de Autoritatea Contractanta, raspunsul negativ sau lipsa unui raspuns in termenul solicitat atrage imposibilitatea semnarii contractului, oferta respectiva fiind considerata retrasa, fara ca acest fapt sa atraga executarea garantiei de participare.
Contact
Ramona Elena Cîrjanprimaria@primariapitesti.ro- CompetitionType
- ArgeşLocation
- 45000000Main codeConstruction work
- 09331200Solar photovoltaic modules42512000Air-conditioning installations42520000Ventilation equipment45210000Building construction work45232141Heating works45310000Electrical installation work45321000Thermal insulation work45332400Sanitary fixture installation work71315400Building-inspection services71322000Engineering design services for the construction of civil engineering works71328000Verification of load-bearing structure design services71356200Technical assistance services