Search

  • Search

    Cité administrative Charleroi_LOT1 : Rénovation principale du bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la nouvelle cité administrative et coordination des techniques spéciales du lot 2

    Ville de Charleroi

    Cité administrative Charleroi_LOT1 : Rénovation principale du bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la nouvelle cité administrative et coordination des techniques spéciales du lot 2

    1. Competition notice published

      Feb 11, 10:00 PMFebruary 11, 2024 10:00 PM

    2. Contract signed

      Oct 22, 12:00 AMOctober 22, 2024 12:00 AM

    3. Result notice published

      Feb 26, 10:00 PMFebruary 26, 2025 10:00 PM

    Brief

    Belgium: Tenders/Ville de Charleroi/Cité administrative Charleroi_LOT1 : Rénovation principale du bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la nouvelle cité administrative et coordination des techniques spéciales du lot 2

    Awarded

    The competition has ended and a winner has been selected.

    Brief

    Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement des 9 plateaux de bureaux et du parking en sous-sol : - La réalisation des parachèvements intérieurs (revêtements sols, cloisons, revêtements muraux, menuiseries, peinture, isolation, faux-plafonds,…) - Les démolitions nécessaires aux futures interventions - La mise en conformité des toitures (y compris mise en sécurité) et la rénovation des toitures vertes - L’installation des réseaux et équipements de techniques spéciales (électricité, éclairage, chauffage, refroidissement, intrusion, incendie, contrôle d’accès, HVAC, sanitaires, …) - L’aménagements des parkings en sous-sol avec zone dédiée aux vélos - L’aménagement des abords immédiats L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. Dans le cadre du présent marché, l’Administration communale de Charleroi souhaite favoriser l’insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.

    Result

    Winners
    • ALARME DE CLERCK
    • LIXON
    Number of bids
    5
    Contract value
    €15,858,308

    About the bid

      Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement des 9 plateaux de bureaux et du parking en sous-sol : - La réalisation des parachèvements intérieurs (revêtements sols, cloisons, revêtements muraux, menuiseries, peinture, isolation, faux-plafonds,…) - Les démolitions nécessaires aux futures interventions - La mise en conformité des toitures (y compris mise en sécurité) et la rénovation des toitures vertes - L’installation des réseaux et équipements de techniques spéciales (électricité, éclairage, chauffage, refroidissement, intrusion, incendie, contrôle d’accès, HVAC, sanitaires, …) - L’aménagements des parkings en sous-sol avec zone dédiée aux vélos - L’aménagement des abords immédiats L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. Dans le cadre du présent marché, l’Administration communale de Charleroi souhaite favoriser l’insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.

      Contact name
      Valérie Dejaiffe
      Contact phone
      +3271860628
      Contact email
      valerie.dejaiffe@charleroi.be

    Custom Assessment Criteria

    Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.

    Award Criteria

    • Description

      Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix. Conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas d'options exigées ou autorisées, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse est déterminé suivant l'ordre de classement des offres majorées des avantages économiques offerts par les options.

    Qualification requirements

      Found no qualification requirements in the contract notice.

    Previous Contract Winners

    Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.

    See the full notice

    Contracting authority
    Ville de Charleroi
    Title
    Cité administrative Charleroi_LOT1 : Rénovation principale du bâtiment destiné à accueillir les bureaux de la nouvelle cité administrative et coordination des techniques spéciales du lot 2
    Type
    ResultPrequalification
    Main code
    45000000Construction work
    Supplemental codes

    No supplemental codes from buyer…

    Location
    Arr. Charleroi
    Duration
    360 days

    Active similar competitions

    • Ville de Charleroi

      Vei- og gatearbeid

      Marché de travaux concernant la redynamisation urbaine de Charleroi

      La Ville de Charleroi a besoin de services de travaux pour la redynamisation urbaine de Charleroi, notamment l'aménagement de la Place Vauban, du Boulevard Jacques Bertrand et du Boulevard Solvay. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix (100%). Les soumissionnaires doivent justifier d'une agréation d'entrepreneur (loi du 20 mars 1991) de catégorie C, classe 3.

      CompetitionSep 20, 2026
      Oct 23, 2026(12 days)

    • Ville de Charleroi

      Désignation d’une agence immobilière en vue de procéder à la vente de complexes de bureaux administratifs

      De Ville de Charleroi heeft diensten nodig voor de aanwijzing van een makelaarskantoor voor de verkoop van administratieve kantoorcomplexen, verdeeld over twee percelen, voor een periode van 18 maanden. Het betreft de verkoop van "Complexe Défi" in Jumet en "Complexe Hélios" in Charleroi. De diensten omvatten publiciteit, het organiseren van bezichtigingen, het verkrijgen van betrouwbare biedingen, en het onderhandelen en presenteren van definitieve biedingen. De aanbestedende dienst zal zelf de koper aanwijzen na een veilingproces. De opdracht is een resultaatsverplichting voor de commercialisering en assistentie bij de verkoop tot aan de notariële akte. De gunningscriteria zijn prijs (25%) en methodologie/planning (25%). Voor kwalificatie moeten Belgische inschrijvers geregistreerd zijn bij het IPI als makelaar, of een IPI-erkende persoon in hun team hebben. Inschrijvers uit de EU moeten bewijzen dat zij in hun lidstaat zijn ingeschreven in de relevante beroepsregisters om het beroep van makelaar in België uit te oefenen. Voor perceel 1 (Complexe Défi) moet de inschrijver de verkoop van minimaal 2 kantoorgebouwen per jaar in België of de EU in de afgelopen drie jaar aantonen, elk met een oppervlakte van minimaal 1.500 m², en een gemiddelde jaarlijkse omzet van minimaal €245.000 over de laatste drie beschikbare boekjaren. Voor perceel 2 (Complexe Hélios) is een gemiddelde jaarlijkse omzet van minimaal €144.000 vereist. Indien een inschrijver voor beide percelen inschrijft, moet deze de verkoop van minimaal 4 kantoorgebouwen per jaar in België of de EU in de afgelopen drie jaar aantonen, elk met een oppervlakte van minimaal 1.500 m², en een gemiddelde jaarlijkse omzet van minimaal €389.000 over de laatste drie beschikbare boekjaren.

      CompetitionSep 2, 2026
      Oct 15, 2026(4 days)

    • ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC

      Bygg og anlegg - Oppføring, renovering og vedlikehold av bygninger

      Marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison de repos (Lot 1 – Architecture (lot PILOTE) - Lot 2 – HVAC (lot piloté) - Lot 3 – Électricité (lot piloté) - Lot 4 – Cuisine (lot piloté))

      L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE GÉNÉRATIONS THIÉRACHE SC, en Belgique, a besoin de travaux de construction pour une maison de repos à Momignies (Rue de Beauwelz, n°13 à 6590 MOMIGNIES). Le marché est divisé en quatre lots : Architecture (lot pilote), HVAC (lot piloté), Électricité (lot piloté) et Cuisine (lot piloté). La durée du contrat est de 580 jours. Le critère d'attribution unique est le prix (100%). Pour le lot 1 (Architecture), les soumissionnaires doivent être agréés en catégorie D, classe 8. En cas d'attribution de plusieurs lots au même soumissionnaire, l'agréation requise est également catégorie D, classe 8.

      CompetitionOct 6, 2026
      Nov 5, 2026(25 days)

    • Igretec

      Bygningsarbeid og installasjoner

      Marché de travaux - Démolition et reconstruction des bâtiments A10 et A19 et aménagement des vestiaires des bâtiments B19 présents sur le site de la SONACA - Lot 3 – Aménagement des vestiaires dans le bâtiment B19.

      Igretec heeft een aanbesteding uitgeschreven voor bouwwerkzaamheden in België, specifiek voor de inrichting van kleedkamers in gebouw B19 op de SONACA-site in Arr. Charleroi. Dit project maakt deel uit van een groter renovatieproject en heeft een looptijd van 120 dagen. De gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving, uitsluitend beoordeeld op prijs (100%). Er is een kwalificatievereiste voor aannemers met een erkenning in categorie D - Klasse 5.

      CompetitionSep 8, 2026
      Oct 15, 2026(4 days)

    • Administration Communale de Trooz

      Bygg og anlegg - Oppføring, renovering og vedlikehold av bygninger

      Marché de travaux pour la rénovation et l'extension de l'Administration communale ainsi que du centre sportif de la commune de TROOZ

      L'Administration Communale de Trooz a besoin de travaux de rénovation et d'extension pour l'administration communale et le centre sportif situés au 22 rue de l'Eglise à Trooz. Le projet vise à regrouper tous les services administratifs (administration communale, CPAS, service à la population) et à mutualiser la cafétéria, les vestiaires et les parkings avec le centre sportif, suite aux inondations de juillet 2021. Le marché est divisé en trois lots : Architecture, Stabilité, ascenseur, démolition, abords et coordination (Lot N° 1), Électricité, détection incendie et panneaux photovoltaïques (Lot N° 2), et HVAC, sanitaire (Lot N° 3). L'entreprise du Lot N° 1 sera l'entreprise coordinatrice des autres lots. Les offres seront évaluées uniquement sur le critère du prix (100%). Les exigences de qualification incluent une agréation.

      CompetitionSep 20, 2026
      Oct 28, 2026(17 days)