Kaustisen kunnan rakennusammattimiestyöt 2027

Hankinnan kohteena ovat erillisillä työtilauksilla tilattavat rakennusurakkaluonteiset korjaus-, kunnossapito- ja rakennustyöt. Urakoitsija vastaa jokaisen työtilauksen osalta työn toteutuksesta, työnjohdosta, työturvallisuudesta ja sopimuksenmukaisesta lopputuloksesta. Työt tilataan tuntiveloitteisina laskutyöurakoina. Puitejärjestelyyn valitaan enintään kolme hyväksyttävän tarjouksen jättänyttä urakoitsijaa. Jos hyväksyttäviä tarjouksia saadaan vähemmän kuin kolme, puitejärjestely voidaan muodostaa yhdestä tai kahdesta urakoitsijasta. Urakoitsijat asetetaan etusijajärjestykseen tarjotun hyväksyttävän tuntihinnan perusteella siten, että halvimman tuntihinnan tarjonnut urakoitsija sijoittuu ensimmäiseksi. Tarjotut työt liittyvät kiinteistöjen korjaus- ja rakennustöihin. Työt suoritetaan tuntiveloitusperiaatteella. Sopimusjärjestely on voimassa 1.1.2027–31.12.2027. Teetettävät työt ovat pääosin satunnaisia, eikä työmäärästä anneta tuntitakuuta. Tarjottavalla rakennusammattimieshenkilöstöllä on oltava alan soveltuva tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus RAM-töistä (rakennusammattimiestyöt, kiinteistöjen korjaus-, kunnossapito- ja rakennustyöt) tai ilman soveltuvaa tutkintoa vähintään viiden vuoden työkokemus RAM-töistä. Tilaaja voi pyytää todentavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuskauden aikana. Tilaus osoitetaan ensisijaisesti etusijajärjestyksessä ensimmäiselle urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee kahden työpäivän kuluessa tilausta koskevan kirjallisen tiedustelun lähettämisestä ilmoittaa kirjallisesti, pystyykö se aloittamaan ja toteuttamaan työn tilaajan ilmoittamassa aikataulussa. Tilaaja ilmoittaa yhteydenotossa työn kohteen, alustavan laajuuden sekä työn edellyttämän aloitus- ja valmistumisajankohdan. Aikataulun tulee olla työtilauksen laatuun, laajuuteen ja kiireellisyyteen nähden kohtuullinen. Jos urakoitsija ei vastaa määräajassa tai ilmoittaa, ettei se kykene toteuttamaan työtä ilmoitetussa aikataulussa, tilaus voidaan osoittaa etusijajärjestyksessä seuraavalle urakoitsijalle. Hylkäämisperusteet Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia toimitus- tai sopimusehtoja eikä muita tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja. Tarjous hylätään, jos poikkeava ehto on olennainen, vaikuttaa tarjouksen vertailukelpoisuuteen tai vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Muulla kuin suomen kielellä laaditut tarjoukset hylätään. Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö hylkää tarjouksen, jos tarjous on olennaisesti tarjouspyynnön vastainen tai vertailukelvoton eikä puutetta voida korjata tai täsmentää vaarantamatta tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa täsmentämään tai täydentämään epäolennaisesti puutteellista tarjousta. Täydentämisellä ei saa muuttaa tarjouksen hintaa, vertailuasemaa tai muuta olennaista sisältöä. Hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeyttämisestä tehdään perusteltu päätös. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Tarjoajan tulee yksilöidä tarjouksestaan liike- tai ammattisalaisuuksina pitämänsä tiedot ja perustella salassapitovaatimus. Hankintayksikkö ratkaisee asiakirjojen julkisuuden tapauskohtaisesti voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Tarjousten vertailussa käytettyä hintatietoa ei lähtökohtaisesti pidetä liikesalaisuutena. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava rakennusurakkaa koskeva pienhankinta. Hankintaan ei sovelleta hankintalain kansallisia hankintamenettelyjä koskevia säännöksiä. Hankintayksikkö toteuttaa kilpailutuksen vapaaehtoisesti HILMA-palvelussa avoimena pienhankintamenettelynä ja noudattaa tässä tarjouspyynnössä ilmoitettuja menettelysääntöjä, Kaustisen kunnan hankintaohjeita sekä avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita. TÖIDEN SUORITTAMISEN LASKUTUSPERUSTEET Maksuehto on 21 päivää netto hyväksyttävän verkkolaskun saapumisesta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Laskutus-, toimitus-, käsittely- tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä. Laskussa tulee olla tilaajan ilmoittama viite, työkohde, tilausnumero, työpäivät, työntekijäkohtaiset työtunnit sekä materiaalien erittely. Laskutettavien työtuntien tulee perustua tilaajan yhteyshenkilön hyväksymään tuntierittelyyn, työraporttiin tai työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan on toimitettava tuntierittely tilaajan hyväksyttäväksi ennen laskuttamista. Tilaajalla on oikeus palauttaa puutteellinen tai virheellinen lasku, jolloin maksuaika alkaa korjatun ja laskutusvaatimukset täyttävän laskun vastaanottamisesta. PUITESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Tilaajalla on oikeus irtisanoa puitesopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, jos urakoitsija ei enää täytä tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, laiminlyö toistuvasti työtilauksiin vastaamisen tai kieltäytyy toistuvasti työtilauksista ilman hyväksyttävää syytä. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella, jos urakoitsija ei korjaa rikkomustaan tilaajan kirjallisesti asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Vakavan sopimusrikkomuksen perusteella sopimus voidaan purkaa ilman korjausaikaa. Irtisanominen ja purkaminen on tehtävä kirjallisesti. Puitesopimuksen päättyminen ei vaikuta ennen sopimuksen päättymistä annettujen työtilausten voimassaoloon, ellei tilaaja kirjallisesti toisin ilmoita tai työtilauksen jatkamisesta aiheudu tilaajalle olennaista haittaa tai riskiä. Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää esimerkiksi urakoitsijan perusteltua resurssi- tai kapasiteettiestettä, jota urakoitsija ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai välttää. Pelkkä yksittäisestä työtilauksesta kieltäytyminen ei ole sopimuksen irtisanomisperuste.