Search

  • Search


    N21.12 MP-190074 - NEB Les Toules court terme - Assainissement et renforcement de 4 ponts/demi-ponts (ID 12132)

    Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune

    N21.12 MP-190074 - NEB Les Toules court terme - Assainissement et renforcement de 4 ponts/demi-ponts (ID 12132)

    1. Competition notice published

      Sep 23, 10:25 PMSeptember 23, 2026 10:25 PM
    2. Tender submission deadline

      Nov 20, 10:59 PMNovember 20, 2026 10:59 PM
    3. Contract start date

      Feb 1, 12:00 AMFebruary 1, 2027 12:00 AM
    4. Tender validity period

      May 19, 9:59 PMMay 19, 2027 9:59 PM
    5. Contract end date

      Dec 31, 12:00 AMDecember 31, 2027 12:00 AM

    Brief

    Switzerland: Tenders/Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune/N21.12 MP-190074 - NEB Les Toules court terme - Assainissement et renforcement de 4 ponts/demi-ponts (ID 12132)
    Brief

    L'Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune, Suisse, a besoin de services de construction pour l'assainissement et le renforcement de 4 ponts/demi-ponts sur la route nationale N21 à Bourg-Saint-Pierre (entre les Km 34.240 et 39.490). Les travaux sont prévus pour 2027 et le trafic sur la N21 doit être maintenu pendant toute la durée des travaux. Les critères d'attribution sont le prix (40%), la durée de construction (15%), la qualité/plausibilité de l'offre (15%), la qualité du soumissionnaire (15%) et la qualité et plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux (15%).

    About the bid

      Le présent marché consiste en l’assainissement et renforcement de 4 ponts/demi-ponts situés sur la route nationale N21 à Bourg-Saint-Pierre (plus précisément au niveau de la Galerie des Toules, entre les Km 34.240 et 39.490) : G3441 – Pont Valsorey 3 : Longueur : 200 m, ~Km 34.4 à 34.6 ; G3631 – Demi-pont des Toules 1 (70–72) : Longueur : 62 m, ~Km 36.3 à 36.4 ; G3661 – Demi-pont des Toules 2 (76e–77c) : Longueur : 35 m, ~Km 36.5 à 36.5 ; G3791 – Pont Ballerônes : Longueur : 45 m, ~Km 37.8 à 37.8. Les travaux sont à réaliser en 2027. Le trafic de la N21 (route nationale de 3ème classe bidirectionnelle) sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre plus général du projet MP-190074 N21.12-001 NEB Les Toules court terme, mesures transitoires, qui consiste à rétablir ne niveau de service et de sécurité des ouvrages en attendant la définition des mesures à long terme. Le solde des mesures transitoires, qui ne fait pas l’objet du présent appel d’offres, se déroulera de 2028 à 2029. Des mesures de protection contre les chutes de pierres sont également en cours de réalisation et prévues à l’horizon 2030, les mesures en question ne font pas non plus l’objet du présent appel d’offres.

      Contact phone
      +41584682400
      Contact email
      beschaffung.thun@astra.admin.ch
      Address
      Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune

    Custom Assessment Criteria

    Start a free trial to ask your own questions about the tender and get AI-generated answers.

    Award Criteria

    • Description

      Eléments de jugement: - Montant de l’offre financière en rapport avec les documents de l’offre (TVA non comprise, avec rabais).

    • Description

      Eléments de jugement: - Durée des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage contrôlé et à l’ouverture au trafic de la surface de circulation; - Description et indication des réserves disponibles en jours; - Description des mesures d’accélération prévues avec gain de temps en jours.

    • Description

      CA3.1 : Rapport technique [10%] Eléments de jugement: - Analyse des tâches à réaliser du point de vue du soumissionnaire; - Organisation et organigramme du soumissionnaire; - Organisation des installations du chantier y compris accès et plan d’installation; - Liste des machines et engins utilisés; - Évaluation / analyse du guidage du trafic; - Indications / analyse du déroulement des travaux; - Évaluation / commentaire de la mise en œuvre d’un plan d’urgence. CA3.2 : Concept de la gestion de la qualité et analyse des risques [5 %] Eléments de jugement: - Gestion prévue de la qualité rapportée au projet; - Description et évaluation des risques existants.

      Sub-criteria

      Description

      Analyse des tâches à réaliser du point de vue du soumissionnaire; Organisation et organigramme du soumissionnaire; Organisation des installations du chantier y compris accès et plan d’installation; Liste des machines et engins utilisés; Évaluation / analyse du guidage du trafic; Indications / analyse du déroulement des travaux; Évaluation / commentaire de la mise en œuvre d’un plan d’urgence.

      Description

      Gestion prévue de la qualité rapportée au projet; Description et évaluation des risques existants.

    • Description

      L’évaluation de la personne clé (*) sera réalisée sur la base d’un objet de référence (max. 2 pages A4) et portera sur la similitude de ce dernier avec la tâche du présent appel d’offres (complexité et domaine technique). En outre, l’expérience professionnelle générale, la formation / formation complémentaire, l’expérience, les compétences techniques et de direction, la fonction au sein de l’entreprise indiquées dans le CV fourni (CV de 2 pages A4 maximum) seront également prises en compte. (*) est considérée comme personne clé : Le conducteur de travaux (avec fonction de responsable de la direction du chantier et interlocuteur privilégié du MO et de la DLT).

    • Description

      Ce critère a pour objet d’évaluer la qualité du programme des travaux quant à la planification, l’organisation et la hiérarchisation des activités nécessaires pour achever les travaux, tout en considérant les contraintes techniques et logistiques (notamment la gestion du trafic lors des travaux) relatives à la réalisation. Eléments de jugement: - Description des hypothèses de prestations sous forme des interventions du personnel et des machines (par ex. effectifs de personnel, nombre, taille des équipes, composition des équipes, cycles de travail, rendements des principaux travaux, etc); - Optimisation des échéances : Définition, modalités, travail par roulement, modification du déroulement des travaux, etc; - Explication du déroulement des travaux conformément à l’échéancier (phases et sous-phases), parcours des travaux critiques sur le plan des délais, identification des délais de commande et fabrication, prise en compte des périodes chômées; - Identification des principaux jalons techniques et organisationnels, respect des jalons contractuels.

    Qualification requirements

      Found no qualification requirements in the contract notice.

    Previous Contract Winners

    Start a free trial to see who has won similar tenders for this buyer.

    See the full notice

    Contracting authority
    Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
    Title
    N21.12 MP-190074 - NEB Les Toules court terme - Assainissement et renforcement de 4 ponts/demi-ponts (ID 12132)
    Type
    CompetitionPrequalification
    Main code
    45000000Construction work
    Supplemental codes

    No supplemental codes from buyer…

    Supplemental codes added by Cobrief

    45221110Bridge construction work
    45221111Road bridge construction work
    45221119Bridge renewal construction work

    Active similar competitions

    • Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

      Riving og miljøsanering

      N12.72 MP-160047 - Réf. Ponts Cucloz, Denève, Saumont - Lot GC2 - Travaux de génie civil (ID 11895)

      L'Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac, en Suisse, a besoin de services de génie civil pour le remplacement des joints de chaussée, la mise en conformité sismique et l'assainissement de trois ponts autoroutiers (Pont de Cucloz, Pont sur La Denève et Pont de Saumont) sur la N12 entre l'échangeur de La Veyre et Châtel-St-Denis. Les travaux comprennent la démolition, l'excavation, le remblayage, le bétonnage, l'ancrage permanent des culées, la protection hydrophobe des parapets, les installations de chantier, les travaux sur les conduites et canalisations (y compris les bacs de récolte des joints de chaussée), ainsi que les travaux d'étanchéité et de revêtement. Les travaux se dérouleront dans le domaine autoroutier avec gestion de trafic et phasage transversal séquentiel, incluant des travaux de nuit pour certaines phases critiques. Les critères d'attribution sont le prix (40%), la qualité du soumissionnaire et l'expérience des personnes clés (15%), la qualité et la plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux (15%), la durée de construction (15%), et la qualité/plausibilité de l'offre (15%).

      CompetitionSep 29, 2026
      Nov 9, 2026(32 days)
    • Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

      Anleggs- og infrastrukturbygging

      N09.48 MP-160035 - Ant.Villars-Ste-Croix-Vennes - Lot 4 - Réfection des revêtements (ID 10979)

      L'Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac, a besoin de services de travaux pour la réfection des revêtements sur la N09 entre les km 1.050 et 7.190 en Suisse. Les travaux comprennent le fraisage d'enrobés bitumineux (environ 221 000 m²), la mise en œuvre de 31 000 tonnes d'enrobés bitumineux selon deux structures distinctes, divers travaux de réfection d'enrobés et la suppression partielle du système d'aspersion de saumure. Les travaux seront réalisés de nuit. Les offres seront évaluées sur la base du prix (40%), de l'expérience des personnes-clés (15%), de la qualité et de la plausibilité du programme de construction (15%), de la durée de construction (15%) et de la qualité/plausibilité de l'offre (15%). Les critères de sélection sont définis dans la publication officielle sur simap.ch.

      CompetitionSep 14, 2026
      Nov 13, 2026(36 days)
    • Office fédéral des routes (OFROU) - Division Infrastructure routière Ouest - Filiale Thoune

      Anleggs- og infrastrukturbygging

      N09.56 MP-210003 - St.Maurice - Pont sur le Rhône - Travaux principaux de renforcement du Pont sur le Rhône - St. Maurice (ID 11814)

      Das Office fédéral des routes (OFROU) – Division Infrastructure routière Ouest – Filiale Thoune benötigt Bauleistungen für die Hauptarbeiten zur Verstärkung der Rhônebrücke in Saint-Maurice, Schweiz. Es handelt sich um zwei Schrägseilbrücken auf dem Autobahnabschnitt N09.56 Bex-Nord – Martigny, die gezielte Verstärkungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erfordern. Die Arbeiten umfassen unter anderem die Verstärkung und den Schutz der Pylone mittels einer Ummantelung aus ultrahochfestem faserbewehrtem Zementverbundwerkstoff (CFUP), die Verstärkung der Pylonköpfe mit einem Metallkasten und vorgespannten Querstreben, das Hinzufügen von Felsankern in den Ankerblöcken der Rückhalteseile, die Verstärkung des Walliser Widerlagers der oberen Brücke mittels externer Vorspannung sowie den Austausch der Lager, die lokalisierte Verstärkung des Metalltragwerks der Fahrbahnplatten und der Ankerbleche der Schrägseile sowie den Austausch der Rückhaltevorrichtung an den Brücken und deren Enden. Die Zuschlagskriterien sind Preis (30 %), Qualität/Plausibilität des Angebots (20 %), Qualität des Bieters (20 %), Bauzeit (15 %) und Qualität und Plausibilität des Bauprogramms im Verhältnis zum Bauablauf (15 %).

      CompetitionSep 10, 2026
      Oct 14, 2026(6 days)
    • Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

      Veibygging og asfaltarbeid

      N12.80 MP-230024 - Jct de Guin - bretelles - Lot GC – travaux de génie civil (ID 12074)

      Das Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac, benötigt Bauarbeiten für die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Autobahnanschlussstelle Düdingen und die Verbreiterung der Ausfahrt von Bern. Die Arbeiten umfassen auch die Anpassung des Entwässerungssystems und der Beleuchtung sowie der Beschilderung und Markierung. Die zu liefernden Mengen umfassen 450 m3 Aushub, 900 m3 GNT 0/45, 220 m Bordsteine, 525 t Beläge und 30 m Kanalisationen. Die Zuschlagskriterien sind Preis (40%), Qualität des Bieters – Erfahrung der Schlüsselpersonen (15%), Qualität und Plausibilität des Bauprogramms in Bezug auf den Arbeitsablauf (15%), Bauzeit (15%) und Qualität/Plausibilität des Angebots (15%).

      CompetitionSep 3, 2026
      Oct 23, 2026(15 days)
    • Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac

      N05.60 MP-230028 - BSA Grandson - Areuse renouvellement - Travaux de génie civil pour le renouvellement des installations BSA sur la N05 entre Grandson et Vaumarcus (ID 12160)

      L'Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac, a besoin de travaux de génie civil pour le renouvellement des installations BSA sur la N05 entre Grandson et Vaumarcus en Suisse. Ces travaux comprennent le remplacement de passages de terre-plein central, la construction de portiques et potences de signalisation, la construction de batteries de tubes et chambres pour réseaux BSA, la démolition de fondations de candélabres, des renforcements localisés de la voûte du tunnel de Concise, le remplacement de dispositifs de retenue des véhicules, des modifications dans les locaux techniques du tunnel de Concise et de la tranchée couverte d’Onnens est, ainsi que la construction d’un local technique au portail ouest du tunnel de Concise. Les critères d'attribution sont le prix (40%), la qualité du soumissionnaire et l'expérience des personnes clés (15%), la qualité et la plausibilité du programme de construction par rapport au déroulement des travaux (15%), la durée de construction (15%), et la qualité/plausibilité de l'offre (15%). Les exigences de qualification incluent la capacité économique et financière, l'aptitude à exercer l'activité professionnelle (inscription au registre du commerce) et la capacité technique et professionnelle (qualifications éducatives et professionnelles pertinentes).

      CompetitionOct 2, 2026
      Nov 23, 2026(46 days)